2020年造价工程师《工程计价》章节练习(2020-12-07)
发布时间:2020-12-07
2020年造价工程师《工程计价》考试共96题,分为单选题和多选题。小编为您整理第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下列各项可以进行合同价格调整的有( )。【多选题】
A.合同中未能约定的增减款项
B.合同执行过程中,工程造价管理部门公布的价格调整,涉及承包人投入成本增减的
C.发包人批准的变更估算的增减
D.一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等,造成工程现场停工累计超过24小时的
E.合同签订后,因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定,影响合同价格增减的
正确答案:B、C、E
答案解析:合同价格调整包括以下情形:①合同签订后,因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定,影响合同价格增减的;②合同执行过程中,工程造价管理部门公布的价格调整,涉及承包人投入成本增减的;③一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等,造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算);④发包人批准的变更估算的增减;⑤本合同约定的其他增减的款项调整。
2、在国际工程实践中,每次期中支付时扣留的保留金的百分比一般为( )。【单选题】
A.2.5%~5%
B.2.5%~10%
C.5%~8%
D.5%~10%
正确答案:D
答案解析:承包商在其投标书附录中按招标文件的要求确认了每次扣留保留金的百分比和保留金限额。在国际工程实践中,每次期中支付时扣留的百分比一般为5%~10%,累计扣留的最高限额一般为中标合同价的2. 5%~5%。
3、某施工合同约定,现场主导施工机械一台,由承包人租得,台班单价为200元/台班,租赁费100元/天,人工工资为50元/工日,窝工补贴20元/工日,以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中,发生了如下事件:(1)遇异常恶劣天气导致停工2天,人员窝工30工日,机械窝工2天;(2)发包人增加合同工作,用工20工日,使用机械1台班;(3)场外大范围停电致停工1天,人员窝工20工日,机械窝工1天。据此,下列选项正确的有( )。【多选题】
A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元
B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元
C.因发包人增加合同工作,承包人可得的费用索赔额为1560元
D.因停电所致停工,承包人可得的费用索赔额为500元
E.承包人可得的总索赔费用为2500元
正确答案:C、D
答案解析:对各事件的处理如下:①遇异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔;②发包人增加合同工作的索赔额=(20×50+200)×(1+30%) =1560(元);③停电导致的索赔额=20 × 20+100= 500(元)。
4、下列各项关于FIDIC中承包商索赔的说法,正确的有( )。【多选题】
A.如果承包商未能在28天内发出索赔通知,则竣工时间可以被延长,但承包商无权获得额外付款,而业主将被免除有关该项索赔的部分责任
B.承包商应在现场或工程师认可的另一地点,保持用以证明任何索赔可能需要的同期记录
C.如果工程师有要求,承包商应按工程师的指示提供证明索赔可能需要的同期记录的原件
D.如果引起索赔的事件或者情况的影响是断续的,则充分详细索赔报告应被视为中间的
E.如果引起索赔的事件或者情况具有连续影响,承包商应当在引起索赔的事件或者情况产生影响结束后28天(或承包商可能建议并由工程师批准的其他期限)内,提交一份最终索赔报告
正确答案:B、E
答案解析:A项,如果承包商未能在28天内发出索赔通知,则竣工时间将不被延长,承包商无权获得额外付款,而业主将被免除有关该项索赔的一切责任。C项,承包商应允许工程师检查所有证明索赔可能需要的同期记录,如果工程师有要求,承包商还应按工程师的指示提供复印件。D项,如果引起索赔的事件或者情况具有连续影响,则:①上述充分详细索赔报告应被视为中间的;②承包商应按月向业主提交进一步的中间索赔报告,说明累计索赔的工期和(或)索赔款额,以及工程师可能合理要求的进一步详细资料;③承包商应当在引起索赔的事件或者情况产生影响结束后28天(或承包商可能建议并由工程师批准的其他期限)内,提交一份最终索赔报告。
5、按付款计划表申请工程总承包合同价款付款的,每期付款申请报告中的款项应包括( )。【多选题】
A.当期计划申请付款的金额
B.缺陷责任保修金约定的暂扣及支付的款项
C.合同价款调整的增减款项
D.索赔结果所增减的款项
E.预付款的支付及扣减的款项
正确答案:A、C、D、E
答案解析:按付款计划表申请工程总承包合同价款付款的,每期付款申请报告中的款项包括:①当期计划申请付款的金额;②合同价款调整的增减款项;③预付款的支付及扣减的款项;④质量保修金额的暂扣及支付的款项;⑤索赔结果所增减的款项;⑥另行签订的补充协议增减的款项。B项属于按月付款申请报告中的款项。
下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题,供大家学习参考。
B.光泽
C.硬度
D.质量
E.结构
P9岩石的物理性质:重量,孔隙性,吸水性,软化性,抗冻性。颜色,硬度,光泽度是矿物的物理性质。@##
B.库存现金
C.应收账款
D.应付账款
E.预付账款
根据分项详细估算法,流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款;流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。
B.仲裁委员会强制执行
C.有管辖权的人民法院重新作出裁定
D.有管辖权的人民法院强制执行
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2021-01-18
- 2021-03-01
- 2021-01-07
- 2020-05-09
- 2020-04-29
- 2019-12-04
- 2020-08-05
- 2021-08-10
- 2020-03-13
- 2019-11-19
- 2021-08-19
- 2021-09-06
- 2020-03-17
- 2019-11-05
- 2020-03-19
- 2021-03-20
- 2021-08-31
- 2020-01-13
- 2020-05-22
- 2020-04-06
- 2020-03-21
- 2021-02-05
- 2020-10-03
- 2020-11-16
- 2021-04-24
- 2020-05-26
- 2020-04-30
- 2020-01-18
- 2020-06-26
- 2020-03-16