2021年监理工程师《合同管理》模拟试题(2021-10-01)

发布时间：2021-10-01

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有( )。【不定项】

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考核的是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

2、下列内容中属于投标人须知的有（ ）。【多选题】

A.招标的货物和服务

B.招标文件的组成

C.投标分项报价表

D.招标投标程序

E.投标一览表

正确答案:A、B、D

答案解析:本题考查的是招标文件。投标人须知包括：招标项目的说明；投标人的要求；招标的货物和服务；招标文件的组成；招标投标程序；对投标文件的要求；评标的审查要素和评审比较的方法；合同授予等内容。投标分项报价表和投标一览表属于附件的内容。

3、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，（ ）通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。【单选题】

A.监理人

B.发包人

C.总包单位

D.设计单位

正确答案:A

答案解析:本题考查的是施工进度管理。为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，监理人通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。

4、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。【单选题】

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:D

答案解析:

5、根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（ ）。【多选题】

A.施工中发现文物、化石

B.发包人提供的材料提前交货

C.不可抗力不能按期竣工

D.不利的物质条件

E.发包人原因暂停施工

正确答案:A、D、E

答案解析:本题考查的是索赔管理。选项B，发包人提供的材料提前交货只能索赔费用；选项C，不可抗力不能按期竣工只能索赔工期。

6、根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括( )。【多选题】

A.办理施工许可证

B.拆除地下障碍物

C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠

E.接通水源电源

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题考核的是勘察合同中发包人应为勘察人提供的现场工作条件。根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：(1)落实土地征用、青苗树木赔偿；(2)拆除地上地下障碍物；(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；(4)平整施工现场；(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。

7、下列内容中，属于简明标准施工招标文件的有（ ）。【多选题】

A.图纸

B.技术标准和要求

C.投标文件格式

D.发包人要求

E.发包人提供的资料

正确答案:A、B、C

答案解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。选项DE属于标准设计施工总承包招标文件的主要内容。

8、抵押权人是指( )。【单选题】

A.债务人

B.第三人

C.债权人

D.提供抵押物的人

正确答案:C

答案解析:

9、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。【不定项】

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:B

答案解析:本题考核的是监理人终止合同的权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。

10、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。【不定项】

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

正确答案:C

答案解析:本题考核的是合同协议书。业主发出中标函的28 d内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
(2016年真题)根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（　　）。

A.生产厂
B.规格和型号
C.供应商
D.使用年限
答案：B
解析：
设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准。
描述数据离散趋势的特征值不包括（ ）。

A.算术平均数
B.样本中位数
C.极差
D.标准偏差
E.变异系数
答案：A,B
解析：
2020版教材P56-64
描述数据离散趋势的特征值有：极差、标准偏差（总体的标准偏差、样本的标准偏差）、变异系数。
描述数据集中趋势的特征值有：算术平均数（总体算术平均数、样本算术平均数）、样本中位数。
选项AB属于描述数据集中趋势的特征值。注意题干选择“不包括”的。
委托人为监理人正常开展监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋、资料、设备等，应在（　　）中明确约定派遗的对象、数量和时间。

A.专用条件
B.通用条件
C.附录A
D.附录B
答案：D
解析：
考点:建设工程监理合同订立。委托人为监理人正常开展监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋、资料、设备等，应在附录B中明确约定派遣的对象、数量和时间。
抽样检验必然存在着第一类和第二类风险，关于两类风险控制的一般范围，说法正确的有（ ）。

A.第一类风险的范围在1％～5％
B.第二类风险的范围在1％～5％
C.第一类风险的范围在5％～10％
D.第二类风险的范围在5％～10％
E.两类风险的范围均不超过5％
答案：A,D
解析：
2020版教材P56-64
第一类风险：弃真错误。即：合格批被判定为不合格批，其概率记为α。
第二类风险：存伪错误。即：不合格批被判定为合格批，其概率记为β。
抽样检验必然存在两类风险，要求通过抽样检验的产品100% 合格是不合理也是不可能的，除非产品中根本就不存在不合格品。抽样检验中，两类风险控制的一般范围是：α=1%~5% ，β=5%~10% 。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签