2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-11-10)

发布时间：2020-11-10

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列方法中，可用来确定资格预审合格者数量的有（ ）。【多选题】

A.合格制

B.有限数量制

C.数量制

D.符合制

E.评审制

正确答案:A、B

答案解析:本题考查的是资格预审办法。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中注明。

2、当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起( )个月内提出。【单选题】

A.1

B.2

C.6

D.12

正确答案:C

答案解析:

3、根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是( )。【不定项】

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

正确答案:B

答案解析:本题考核的是解决合同争议的方法。和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。调解，是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。仲裁必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。对于建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

4、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。【单选题】

A.施工承包人

B.建设单位

C.供货方

D.采购方

正确答案:C

答案解析:

5、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。【不定项】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:本题考核的是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。C选项未获取施工许可证，属发包人责任亦应顺延工期。

6、下列关于报价审查的描述，正确的有（ ）。【多选题】

A.单价计算的结果与总价不一致，以总价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以数字表示的数值为准

C.评标委员会改正后请投标人签字确认，作为投标书的有效组成部分

D.投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

E.国际招标时，投标人的报价可以选择任何一种货币

正确答案:C、D、E

答案解析:本题考查的是初步评审。选项A，单价计算的结果与总价不一致，以单价为准；选项B，文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准。

7、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。【单选题】

A.不需承担赔偿责任

B.应承担赔偿责任

C.双方共同承担

D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

正确答案:B

答案解析:

8、企业之间通过合法的形式达到借款的非法目的签订的合同，该合同( )。【单选题】

A.无效

B.有效

C.需经仲裁机构仲裁

D.需经人民法院裁决

正确答案:A

答案解析:

9、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有（ ）。【多选题】

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.监理人的指示延误、错误

C.发包人要求提前交货

D.行政审批延误

E.为他人提供方便

正确答案:C、E

答案解析:本题考查的是索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便和发包人要求提前交货。

10、在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括( )。【不定项】

A.业主提供的设计不当造成的损失

B.承包商提供的设计不当造成的损失

C.不属于承包商原因造成的放射性污染

D.属于承包商原因造成的放射性污染

E.政策法规的变化对工程成本的影响

正确答案:A、C、E

答案解析:本题考核的是业主应承担的风险内容。业主应承担的风险内容主要有：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战；(3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(5)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

被动控制也可以表述为( )。A前馈控制B反馈控制C开环控制D事前控制

被动控制也可以表述为（ ）。

Ａ前馈控制Ｂ反馈控制

Ｃ开环控制Ｄ事前控制

正确答案：B

---

根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。

A：建设工程设计责任险应当由发包人投保
B：选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C：第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D：发包人应当为承包人的施工设备投保

答案：B

解析：

本题考查的是保险责任。选项A错误、选项B正确，承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险；选项C错误，承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效；选项D错误，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。参见教材P116。

---

监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（　）。

A、监理大纲
B、程序文件
C、作业文件
D、质量手册

答案：D

解析：

本题考查的是质量管理体系的建立。质量管理体系文件的构成（三层次）如图。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。