2022年监理工程师《合同管理》历年真题(2022-01-14)

发布时间：2022-01-14

2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法正确的是()【单选题】

A.双方协商一争端裁决委员会决定一仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:C

答案解析:解决合同争议的程序如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。

2、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()【单选题】

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:D

答案解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。

3、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()【单选题】

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

正确答案:D

答案解析:诉讼是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权,审理双方之间发生的合同争议,作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。

4、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款,现建设单位对甲单位的一项债权到期,但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法,正确的有()【多选题】

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:B、D、E

答案解析:该企业行使了撤销权,撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限,其发生的费用由债务人承担。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购材料运抵现场后,应由()共同清点。【单选题】

A.发包人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人

正确答案:D

答案解析:承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。

6、对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是()【单选题】

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

正确答案:B

答案解析:公开招标的优点是,招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞争激烈,有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。

7、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()【单选题】

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

正确答案:A

答案解析:仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则,其中,自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力,当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的,仲裁机构即无权受理合同纠纷。

8、中标通知书发出后,其法律效力约束的对象有()【多选题】

A.招标代理机构

B.招标人

C.评标委员会

D.中标人

E.未中标的投标人

正确答案:B、D

答案解析:中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

9、因不可抗力致使不能实现合同目的,合同当事人一方发出通知提出解除合同,则该合同解除日应为()【单选题】

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:C

答案解析:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。

10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列工作中,属于竣工验收必须满足的条件有()【多选题】

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

正确答案:A、C、D、E

答案解析:竣工验收需要满足的条件包括:①完成工程设计和合同约定的各项内容;②施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告;③对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告;④勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认;⑤有完整的技术档案和施工管理资料;⑥有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告;⑦有施工单位签署的工程质量保修书;⑧有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;⑨建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某高速公路项目，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。在项目实施过程中，发生以下事件：
　　事件1：施工单位进场施工，发现按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方，运距10km），当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土，施工单位只能另选取土场，运距增加2km，加修便道2km，这样造成该施工单位运输负担沉重，进度受到影响，成本费用大量增加。施工单位就此提出，在投标时业主未在标书中
　　将此种情况预先告知施工单位。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑，拒绝任何增加费用的索赔要求。
　　事件2：桥梁基础为钻孔灌注桩，按照《招标文件》的要求，所有桩都要进行无破损法（超声波）检测，以确保桩基础的工程质量。当桩基进行检测时，发现有一根断桩，断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。由此，施工单位向项目监理机构报送了处理方案，其要点如下：
　　1.补桩。
　　2.调整承台的结构钢筋，外形尺寸做部分改动。
　　总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施工单位提交的处理方案可行，因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：
　　1.要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。
　　2.增加的补桩应予计量、支付。
　　理由是此桩断桩原因是地质不良，有溶洞所致。
　　事件3：在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位就订购了一批预应力钢绞线。钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检查发现，钢绞线质量存在下列问题：
　　1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料。
　　2.钢绞线外观不良，无标识。
　　【问题】
　　1.事件1中：
　　（1）作为监理工程师你对此有何看法？
　　（2）你认为承包人应吸取什么经验教训？
　　2.事件2中：
　　（1）总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当？试说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点。
　　（2）施工单位提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理？并说明理由。
　　3.事件3中:监理工程师应如何处理预应力钢绞线问题？

答案：
解析：
1.（1）根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为监理工程师，不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。
　　（2）施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。
　　2.（1）工作程序不妥。理由是:该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。
　　处理质量问题的工作程序要点是：
　　①发出质量问题通知单，责令承包人报送质量问题的调查报告、处理方案等。
　　②审查质量问题处理方案，并报业主。
　　③跟踪检查施工单位对已批准的处理方案的实施情况。
　　④验收处理结果。
　　⑤向业主提交有关质量问题的处理报告。
　　⑥将完整的处理记录整理归档。
　　（2）总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。理由是:断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因，地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点，在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。
　　3.（1）由于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。
　　（2）监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料，以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。
　　（3）如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。
　　（4）如果施工单位不能提供第（2）条所述的资料，或虽提供了上述资料，但经抽样送检试验后质量不符合技术规范或设计文件的要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场
　　（施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题，由他们双方协商解决）。
　　（5）监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。

某工程项目的施工招标文件规定：该工程采用综合单价计价方式，计划工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。承包单位开工前编制并经工程师确认的施工进度计划如图2-2所示。A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万m2，土方工程的合同单价为16元/m3，共同租用1台机械开挖，机械租赁费为1万元/月·台。



承包合同中约定：①实际完成工程量超过估计工程量2 5%以上时允许调整单价；②拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰，最高拖延工期赔偿限额为合同总价的1 0%；③若能提前竣工，每提前1天的奖金按合同总价的1 1‰计算。施工过程中发生了以下事件，致使承包单位完成该项目的实际工期为1 5个月：事件1：施工按计划进行4个月后，因设计变更新增土方工程N，工作的性质和施工难度与A、C工作相同，工程量为3 2万m2；在B和C工作完成后开始施工，H和G为其紧后工作；经双方协商后，确定单价为1 4元/m3；与工作A、C共用开挖机械；计划用4个月完成。事件2：F工作因设计变更等待新图纸延误1个月。事件3：G工作由于连续降雨累计1个月，导致实际施工3个月才完成，其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5.5个月完成。由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求：(1)顺延工期6.5个月，理由是：①完成N工作4个月；②F工作变更设计图纸延误1个月；③连续降雨属于不利的条件和障碍，影响G工作1个月；④工程师未能很好地控制分包单位的施工质量，补偿工期0.5个月。(2)N工作的费用补偿=16*32=512（万元）。(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5个月的机械闲置费5*1*1=5（万元）。


【问题】


1．请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。


2．根据上述批准的施工进度计划，确认应给承包单位顺延的工期是多少个月？


3．确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。


4．分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并计算其金额。



答案：
解析：

例题考查索赔方面问题。


1．合同责任分析：


(1)属于建设单位责任；(2)属于建设单位责任；(3)日降雨量超过当地3 0年气象资料记载最大强度的0.5个月的延期，属于不可抗力，另0.5个月的延期属于承包单位应承担的风险责任；(4)属于承包单位责任。


2．网络图计算如图2-3所示。



承包单位投标承诺合同工期为1 3个月。N、F、G工作可顺延工期，经分析、计算，总工期为1 4个月。因此，合同工期应顺延1个月。


3．(1)机械闲置费不予补偿。


(2)土方工程款补偿4 6 4万元，具体计算如下。新增土方工程量32万m3，应按原单价计算的新增工程量：3 2*25%=8（万m3），则应补偿：8*16+(32-8)*14 =464（万元）


4．根据上述分析可知：承包单位应承担超过合同工期1个月(15 - 14=1)的违约责任。拖延工期赔偿费：8000*1‰*30=240（万元）因为，最高赔偿限额=8000*10%=800（万元），所以，承包单位应承担拖延工期违约赔偿2 40万元。


@##
下列关于全数检验和抽样检验的说法中，正确的有（ ）。

A.破坏性检验，不能采取全数检验方式
B.进行全数检验，可以绝对保证100％的合格品。
C.破坏性试验，不能采用抽样检验的方式
D.全数检验有时需要花很大成本
E.抽样检验具有节省人力、物力、财力、时间和准确性高的优点
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P56-64
虽然只有采用全数检验，才有可能得到100％的合格品，但由于下列原因，还必须采用抽样检验：
(1) 破坏性检验，不能采取全数检验方式。
(2) 全数检验有时需要花很大成本，在经济上不一定合算。
(3) 检验需要时间，采取全数检验方式有时在时间上不允许。
(4) 即使进行全数检验，也不一定能绝对保证100％的合格品。
(5) 抽样检验抽取样品不受检验人员主观意愿的支配，每一个体被抽中的概率都相同，从而保证了样本在总体中的分布比较均匀，有充分的代表性。同时它还具有节省人力、物力、财力、时间和准确性高的优点，它又可用于破坏性检验和生产过程的质量监控，完成全数检测无法进行的检测项目，具有广泛的应用空间。
考虑工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工可以采用依次施工、平行施工和流水施工等方式，其中()方式是一种先进、科学的施工方式。


A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.交叉施工
答案：C
解析：
考点:流水施工方式。流水施工是一种科学、有效的工程项目施工组织方法之一，它可以充分地利用工作时间和操作空间，减少非生产性劳动消耗，提高劳动生产率，保证工程施工连续、均衡、有节奏地进行，从而对提高工程质量、降低工程造价、缩短工期有着显著的作用。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签