2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-01-14)

发布时间：2020-01-14

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、关于违约赔偿损失的说法,正确的有()。【多选题】

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是违约赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,没有采取措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿,当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。

2、关于设计招标的说法,正确的是()。【单选题】

A.招标文件中应有具体的工作量

B.评标时不考虑设计资历

C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

D.开标时应按报价高低排定标价次序

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是设计招标。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序,而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图,以及其他实质性内容,而且不按报价高低排定标价次序。投入、产出经济效益比较及设计资历都是设计投标书的评审内容。

3、关于要约的说法,正确的是()。【单选题】

A.要约必须以缔结合同为目的

B.要约的内容可以是不确定的

C.要约的相对人必须是特定的人

D.商业广告是要约

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是要约。要约必须是特定人的意思表示,必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为,必须由相对人承诺,虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。商业广告属于要约邀请。

4、关于保证人资格的说法,正确的是()。【单选题】

A.企业法人的职能部门,可以在授权范围内作为保证人

B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C.医院可以作为保证人

D.学校不得作为保证人

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是保证人的资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:
(1)企业法人的分支机构、职能部门,企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证;
(2)国家机关,经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;
(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

5、关于评标委员会组成的说法,正确的是()。【单选题】

A.招标人代表2人,专家6人

B.招标人代表2人,专家5人

C.招标人代表2人,专家4人

D.招标人代表2人,专家3人

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是评标委员会的组成。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。

6、甲是某材料供应公司的法定代表人,董事会授权其可立1 000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同,施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。【单选题】

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是效力待定的合同。效力待定合同的情形包括:
(1)限制民事行为能力人订立的合同;
(2)无代理权人订立的合同;
(3)表见代理人订立的合同;
(4)法定代表人、负责人越权订立的合同;
(5)无处分权人处分他人财产订立的合同。

7、下列文件中,属于施工合同组成部分的有()。【多选题】

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标文件中的施工组织设计

D.工程量清单

E.规范及有关技术文件

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是施工合同组成部分包括:
(1)施工合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标书及其附件;
(4)施工合同专用条款;
(5)施工合同通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸;
(8)工程量清单;
(9)工程报价单或预算书。

8、施工合同履行过程中,承包人按工程师的指示完成了变更工作,但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法,正确的是()。【单选题】

A.视为不需要补偿

B.工程师应主动确定变更价款予以补偿

C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是确定变更价款的程序。承包人在工程变更确定后14 d内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14 d内,未向工程师提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。

9、下列义务中,属于施工合同发包人的有()。【多选题】

A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道

B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路

C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料

D.提供非夜间施工使用的照明设施

E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续

正确答案:A、B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是发包人的义务。发包人的义务包括:开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要;办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件;确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验等。

10、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式,必须写明的是()。【单选题】

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是仲裁协议的内容。仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它应包括以下内容:
(1)请求仲裁的意思表示;
(2)仲裁事项;
(3)选定的仲裁委员会。在以上3项内容中,选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖,如果当事人不约定明确的仲裁委员会,仲裁将无法操作,仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议,同时,合同范围内的争议就是仲裁事项。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
工程监理单位在检查勘察单位执行勘察方案的情况时，需重点检查的内容是（ ）。

A.水.土.石试样的数量和质量是否符合要求
B.勘察点的布置是否合理，其数量.深度是否满足规范和设计要求
C.各类相应的工程地质勘察手段.方法和程序是否合理，是否符合有关规范的要求
D.勘察重点是否符合勘察项目特点，技术与质量保证措施是否还需要细化
答案：A
解析：
考核勘察设计阶段服务内容。工程监理单位在检查勘察单位执行勘察方案的情况时，需重点检查以下内容：（1）工程地质勘察范围、内容是否准确、齐全；（2）钻探及原位测试等勘探点的数量、深度及勘探操作工艺、现场记录和勘探测试成果是否符合规范要求；（3）水、土、石试样的数量和质量是否符合要求；（4）取样、运输和保管方法是否得当；（5）试验项目、试验方法和成果资料是否全面；（6）物探方法的选择、操作过程和解释成果资料是否准确、完整；（7）水文地质试验方法、试验过程及成果资料是否准确、完整；（8）勘察单位操作是否符合有关安全操作规章制度；（9）勘察单位内业是否规范。
某调水工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划见下页图（时间单位：月），各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

【事件】
　　施工过程中发生如下事件：
　　事件1：工作A的内容为“土石方开挖施工”，施工中发现煤矿采空区，处理采空区导致工作A暂停施工0.5个月，承包人机械闲置损失12万元，承包人向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。
　　事件2：由于施工过程中发现文物，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，承包人向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。
　　事件3：事件2发生后，发包人要求工程仍按原计划工期完工，为此，承包人决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见下表。
　　相关工作赶工费率及可缩短时间

【问题】
　　1.指出图中所示施工总进度计划的关键路线及工作E、工作M的总时差和自由时差。

　2.针对事件1，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少？说明理由。
事件1：工作A的内容为“土石方开挖施工”，施工中发现煤矿采空区，处理采空区导致工作A暂停施工0.5个月，承包人机械闲置损失12万元，承包人向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。

　3.针对事件2，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少？说明理由。
　事件2：由于施工过程中发现文物，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，承包人向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。

4.针对事件3，为使赶工费用最少，应选哪几项工作进行压缩，说明理由，需要增加赶工费多少万元？

事件3：事件2发生后，发包人要求工程仍按原计划工期完工，为此，承包人决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见下表。
　　事件2：由于施工过程中发现文物，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，承包人向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。

答案：
解析：
问题1：
　　（1）关键路线：B→D→G→J→L→N→Q（或1→3→5→7→9→10→12→13）和B→D→I→K→L→N→Q（或1→3→5→6→8→9→10→12）。
　　（2）工作E的总时差为1个月，自由时差为1个月。
　　（3）工作M的总时差为4个月，自由时差为2个月。
问题2：
　　（1）不应批准工程延期。理由：施工中发现煤矿采空区，不属于承包人的责任，发包人应顺延延误的工期。但是由于工作A有1个月的总时差，所以工作A暂停施工0.5个月不影响总工期。
　　（2）应批准费用补偿12万元。理由：施工中处理采空区引起的暂停施工不属于承包人的责任，发包人应承担处理换填基坑发生的费用，应补偿承包人机械闲置损失12万元。
问题3：
　　监理机构应批准工期延误2个月、费用补偿6万元。理由：施工过程中发现文物，发包人应承担发生的工期延误和费用增加。工作J是关键工作，所以应批准工程延期2个月，费用补偿6万元
　问题4：
　　应选L、N、Q三项关键工作进行压缩。
　　理由：工作N的赶工费率最低，故第1次调整应压缩关键工作N的持续时间1.5个月，增加赶工费1.5×10=15（万元），压缩总工期1.5个月。
　　调整后L、N、Q仍然为关键工作，在可压缩的关键工作中。
　　理由：工作N压缩至极限后，工作L的赶工费率最低，故第2次调整应缩短关键工作L的持续时间0.5个月，增加赶工费0.5×20=10（万元），压缩总工期0.5个月。
　　经过以上两次调整，已达到压缩总工期2个月的目的，增加赶工费合计：15+10=25（万元）
（　　）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。


A.建筑安装工程费

B.建筑工程费

C.安装工程费

D.基本预备费
答案：B
解析：
考点: “建设工程项目投资的概念”。建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。建筑安装工程费，是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资，它由建筑工程费和安装工程费两部分组成。建筑工程费是指建设工程设计范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。安装工程费是指主要生产、辅助生产、公用工程等单项工程中需要安装的机械设备、电器设备、专用设备仪器仪表等设备的安装及配件工程费，以及工艺、供热、供水等各种管道、配件、闸门和供电外线安装工程费用等。因此，本题的正确答案为B。
国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（ ）。

A. 分包商的报价
B. 承包商对分包商的管理费
C. 业主对分包商的管理费
D. 分包商报价及相应总包管理费
答案：D
解析：
2020版教材P27
本题考查的是国际工程项目建筑安装工程费用构成的相关内容。这其中分包费指分包商的报价加总包管理费。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签