2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-07-22)

发布时间：2021-07-22

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()【单选题】

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:D

答案解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。

2、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法正确的是()【单选题】

A.双方协商一争端裁决委员会决定一仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:C

答案解析:解决合同争议的程序如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。

3、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中,修复时承包人不对保修费用承担责任的有()【多选题】

A.工程验收时未发现的施工质量缺陷

B.不可抗力造成的工程损坏

C.发包人使用工程运行不当造成的损坏

D.发包人日常维护不当造成的损坏

E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

正确答案:B、C、D

答案解析:保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本题中B、C、D项均不是承包人造成的质量缺陷,因此不对保修费用承担责任。

4、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()【单选题】

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

正确答案:A

答案解析:仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则,其中,自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力,当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的,仲裁机构即无权受理合同纠纷。

5、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()【单选题】

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

正确答案:B

答案解析:在建设工程的过程中,保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人,由于对保证人的信誉要求比较高,建设工程中的保证人往往是银行,也可能是信用较高的其他担保人,如担保公司。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函,而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。

6、某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好,节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。【单选题】

A.20

B.17

C.16

D.13

正确答案:D

答案解析:工程师在接到正式索赔报告以后,认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录。其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。本题承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,属于工程师要承担一定责任的事件。经过仔细分析,工程师剔除了7万元不合理款项,则实际赔偿为20-7=13(万元)。

7、根据FIDIC《施工合同条件》,不属于不可预见物质条件的是()【单选题】

A.人为干扰

B.不利于施工的气候条件

C.图纸未标明的地下障碍物

D.与业主提供资料不一致的不良地质条件

正确答案:B

答案解析:不可预见物质条件的范围包括:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。

8、招标过程中,对投标人进行资格预审的目的有()【多选题】

A.保证投标人具备完成招标工作的能力

B.简化招标程序

C.减少评标工作量

D.降低招标费用

E.确保招标人满意的投标人中标

正确答案:A、C、E

答案解析:公开招标时设置资格预审程序,一是保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求;二是通过评审优选出综合实力较强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标的工作量。

9、对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是()【单选题】

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

正确答案:B

答案解析:公开招标的优点是,招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞争激烈,有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。

10、因不可抗力致使不能实现合同目的,合同当事人一方发出通知提出解除合同,则该合同解除日应为()【单选题】

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:C

答案解析:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
下列关于股份有限公司组织机构的表述中，正确的是（　　）。


A.股份有限公司设有董事会，成员人数可以是4人

B.股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘

C.股份有限公司的监事会成员不得少于5人

D.股份有限公司需要设立独立董事会和董事会秘书
答案：B
解析：
考点:工程监理企业组织形式。股份有限公司的组织机构：(1)股东大会：股份有限公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》行使职权；(2)董事会：股份有限公司设董事会，其成员为5～19人，上市公司需要设立独立董事和董事会秘书；(3)经理：股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘，公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理；(4)监事会：股份有限公司设监事会，其成员不得少于3人。
价值工程中的方案评价应包括（　　）。

A.技术评价
B.生态评价
C.经济评价
D.国民经济效益评价
E.社会评价
答案：A,C,E
解析：
价值工程方案评价可分为概率评价和详细评价，均应包括技术评价、经济评价和社会评价等方面的内容。
为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是（ ）。

A. 采取节约投资的奖励
B. 深入技术领域研究节约投资的可能性
C. 严格审核施工图设计
D. 明确管理职能分工
答案：A
解析：
2020版教材P5
本题考查的是投资控制的措施。从经济上采取措施，包括动态地比较项目投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。
工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到（）。

A.要具有丰富的经验
B.要坚持实事求是
C.要熟悉建设工程合同有关条款
D.要提高专业技术能力
E.要提高综合分析判断问题的能力
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P60
工程监理企业要做到公平，必须做到以下几点：（1）要具有良好的职业道德；（2）要坚持实事求是；（3）要熟悉建设工程合同有关条款；（4）要提高专业技术能力；（5）要提高综合分析判断问题的能力。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签