2022年二级造价师《基础知识》模拟试题(2022-05-26)

发布时间：2022-05-26

2022年二级造价师《基础知识》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。【多选题】

A.材料设备暂估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工合价

E.总承包服务费

正确答案:A、B、C

答案解析:暂列金额、暂估价（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）相关表格由招标人填写，投标人计入投标总价中，计日工单价由投标人自主报价，哲定数量计入投标总价中，总承包服务费投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

2、某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（ ）元。【单选题】

A.41250

B.41750

C.42500

D.45250

正确答案:B

答案解析:可索赔费用=40000+10×100+15×50=41750元

3、某企业拟进口成套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，若增值税税率为13%，则该进口设备的增值税为（ ）万元。【单选题】

A.362.14

B.293.81

C.356.86

D.296.40

正确答案:B

答案解析:进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率；组成计税价格=到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税；进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率

4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（ ）。【单选题】

A.项目建议书

B.项目初步设计

C.项目开工报告

D.项目可行性研究报告

正确答案:C

答案解析:对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，政府主管部门不再审批项目开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算。

5、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是（ ）。【单选题】

A.双方和解

B.由第三人调解

C.申请仲裁

D.立即向人民法院起诉

正确答案:D

答案解析:有下列情形之一的，当事人可以选择诉讼方式解决合同争议：（1）合同争议的当事人不愿和解、调解的；（2）经过和解、调解未能解决合同争议的；（3）当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的；（4）仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的。

6、下列工程中属于分项工程的是（）。【单选题】

A.木门窗制作与安装工程

B.地基与基础工程

C.地下防水工程

D.钢结构工程

正确答案:A

答案解析:B选项属于分部工程；C选项属于子分部工程；D选项属于子分部工程；

7、甲级企业资质，工程(或工程经济类)中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于（ ）人。（题目已按照最新文件修改，考生请注意）【单选题】

A.10

B.12

C.16

D.20

正确答案:A

答案解析:本题按照2020年最新文件修改，与教材不一致请按此题为准，（2020年2月19日住房和城乡建设部令第50号修正）-甲级企业资质，专职从事工程造价专业工作的人员(以下简称专职专业人员)不少于12人，其中，具有工程(或工程经济类)中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于10人;取得一级造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历;

8、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，依此估算拟建项目总投资的方法是（　　）。【单选题】

A.单位生产能力估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法

正确答案:C

答案解析:系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其它工程费占主体工程费的百分比为系数来估算项目总投资的方法。

9、根据《建设工程量清单计价规范》编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码010302004005，则“01”的含义是（ ）。【单选题】

A.分项工程顺序码

B.分部工程顺序码

C.专业工程代码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:C

答案解析:本题的考核点是分部分项工程量清单项目编码的设置。分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，采用十二位阿拉伯数字表示。各级编码代表的含义如下：（1）第一级为专业工程代码（分二位）；（2）第二级为附录分类顺序码（分二位）；（3）第三级为分部工程顺序码（分二位）；（4）第四级为分项工程项目名称顺序码（分三位）；（5）第五级为工程量清单项目名称顺序码（分三位）。

10、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（　 ）。【单选题】

A.工器具及生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.基本预备费

正确答案:A

答案解析:单项工程综合概算的组成内容。

下面小编为大家准备了 二级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某工程的主体厂房项目施工进度计划已确定，各项工作均为匀速施工。合同价款采取单项分项工程结束后单独结算的方式。工程开工日期为2004年2月1日。相关资料见表5—12和表5-13。




1．主体厂房项目施工过程发生以下事件：工程施工到第4周时：①A工作已完成，由于设计图纸局部修改实际完成工程量为840m3，工作时间未变；②B工作受到沙尘暴影响造成施工单位施工机械损坏和人员窝工损失1万元，实际只完成估算工程量25％；③C工作因配合检验工作只完成了工程量的20％，施工单位配合检验工作发生的费用为5000元；④施工中发现文物，D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班(台班单价为300元，台班折旧费为100元)，施工单位为保护文物，发生文物保护费1200元，开工时间推迟2个月。
2．E工作根据估算工程量确定的工程款为50万元，实际工程量没有发生变化。按正常进度完工(相关数据见表5-14)。




3．该工程配套工程一成品仓库项目包括土建工程和安装工程。甲方与主体厂房承包商签订了土建工程合同，与外地的安装公司签订了仓库设备安装工程合同。土建工程承包商将桩基础部分分包给本市的某基础工程公司，双方约定预制混凝土桩由甲方供应(1200根，每根价格350元)。每根混凝土工程量为0．8m3，土建承包商报价每立方米500元。按照施工进度计划，7月10日开工。因为甲方供应的预制桩由于运输问题迟于7月14日运到，7月13 E1基础公司打桩设备出现故障，直至7月18日晚修复。7月19日至22日出现了多年不遇的海啸及热带风暴，无法施工。由于打桩工作延误影响了安装公司施工。
合同约定业主违约1天应补偿承包方5000元，承包方违约1天罚款5000元。
问题：
1．根据背景材料中施工进度计划绘制主体工程施工双代号时标网络图，在图中按照主体施工中出现的相关事件标人第4周结束时的实际进度前锋线，并说明事件发生对总工期的影响。
说明关键线路的位置。
2．分析对A、B、C、D工序发生事件后甲方应向土建公司的费用补偿、工期补偿和工程结算款。
3．计算E工作实际结算工程款。
4．确定配套工程中各方责任，确定土建承包商、分包商(基础公司)、安装公司应得到的工期补偿、费用补偿。

答案：

解析：

问题1： 实际进度前锋线如图55所示。




问题2：
工期索赔分析：
A工作进度正常，不影响总工期；(甲方责任)
B工作拖后1周，虽然B工作总时差为1个月，但因拖后系不可抗力原因造成，其工作时间应延长1个月；
C工作拖后1周，因为c工作总时差为3个月，故不影响总工期；(乙方责任)
D工作拖后2个月，因为D为关键工作(总时差为0)，故使总工期推迟2个月。(非承包方责任)费用索赔分析：
B工作拖延属不可抗力责任，按规定：不可抗力事件发生时，施工机械损失、人员窝工损失甲方不予补偿；
C工作对施工费用未进行报价，按规定：可以认为其报价已包含在其他分项工程报价中；
D工作发现文物可得到费用补偿=100 × 4+1200=1600(元)。
(注：发现文物对施工单位影响为造成窝工，机械使用费索赔计算基数为台班折旧费)
施工单位可以得到的工程结算款为：
A工作：840m3×300元／m3=252000(元)
B工作：1200m3×25％×320元／m3=96000(元)
D工作：4台班×100元／台班+1200元=1600(元)
小计：252000+96000+1600=349600(元)
问题3：




问题4：
7月10～14日共5天，属于业主原因所致，应向承包商进行费用补偿2．5万元，工期补偿5天。
7月15～18日共4天，属分包商责任所致，业主应向承包商罚款2万元。
7月19～22日共4天，属不可抗力原因，工期补偿4天。
承包方在桩基础施工中价格=1200×0．8×500=48(万元)。
甲方负责供应预制桩费用=1200×0．035=42(万元)。
土建承包商应得款=48-42+2．5-2=6．5(万元)，应得工期补偿9天。
分包商应向承包商支付罚款2万元。
设备安装商应由甲方负责对其工期补偿13天，费用补偿6．5万元。

---

建设项目工程造价的最高限额是( )。

A.投资估算
?
B.标底
?
C.设计概算
?
D.施工图预算

答案：C

解析：

设计概算一经批准，即作为控制拟建项目工程造价的最高限额。

---

答案：

解析：

---

下列关于预拌混凝土说法错误的是（ ）。

A.预拌混凝土为半成品
B.预拌混凝土也称为商品混凝土
C.预拌混凝土运输时间一般不宜超过2h
D.预拌混凝土分为常规品和特制品

答案：C

解析：

本题考查的是预拌混凝土。预拌混凝土指在搅拌站生产的、通过运输设备送至使用地点的、交货时为拌合的混凝土。预拌混凝土作为商品出售时，也称为商品混凝土。预拌棍凝土作为半成品，质量稳定、技术先进、节能环保，能提高施工效率，有利于文明施工。我国提倡或强制要求采用商品混凝土施工。在采用商品混凝土时，要考虑混凝土的经济运距，一般以15~20km为宜，运输时间一般不宜超过1h。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。