2021年一级建造师《工程法规》章节练习(2021-09-07)

发布时间：2021-09-07

2021年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理建设工程基本法律知识5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、某建筑公司承建一项工程,作为工程施工单位,按照《建筑法》的规定,可以自愿投保的险种有()。【多选题】

A.机动车辆险

B.建筑工程一切险

C.建筑职工意外伤害险

D.安装工程一切险

E.机器损坏险

正确答案:A、B、D、E

答案解析:根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑职工意外伤害保险,此保险属于强制保险。因此,ABDE为正确答案。

2、下列关于工程建设审计结论的说法中，错误的是（ ）。【单选题】

A.当事人可以约定以审计结论作为合同的结算依据

B.审计结论与合同价款不一致并不必然影响合同效力

C.审计结论任何时候都不能作为合同案件的判决依据

D.合同约定不明或约定无效时，审计结论可以作为判决依据

正确答案:C

答案解析:根据最高人民法院在《关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确定的工程价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何运用法律问题的电话答复意见》，只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决依据。只有C选项符合题意。

3、下列关于法人的表述中,正确的是()。【多选题】

A.法人分为企业法人和事业法人

B.无独立经费的机关法人从成立时起即具有法人资格

C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.企业法人分立、合并,应当向登记机关办理登记并公告

E.企业法人分立、合并,其权利和义务由变更后的法人享有和承担

正确答案:C、D、E

答案解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告。企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。故选CDE。

4、下列关于代理的叙述,()是不正确的。【单选题】

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案:C

答案解析:《民法通则》规定，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。故选C。

5、我国《专利法》保护的是发明创造专利权,发明创造是指()。【多选题】

A.发现

B.发明

C.注册商标

D.实用新型

E.外观设计

正确答案:B、D、E

答案解析:我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。故选BDE。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某人借款 100元，年复利率 i=8％，以年为计息周期，则三年后本息合计，他应归还的金额约为( )元。

A．124 B．180 C．125．97 D．116．64

正确答案：C

---

某本地传输网工程，包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签定了承包合同，合同工期16周；交越过路手续和赔补由建设单位负责，钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准，如下图所示（每周按7天计算）：



施工过程发生了下列事件：事件一：开工后建设单位办理穿越铁路手续时，铁路部门要求另选地点穿越。为此，施工单位配合选址10个工日，人员误工30个工日。根据新的穿越方案，施工单位增加费用5万元，挖沟进度延迟3天。事件二：钢管到货后，经检验为未镀锌钢管，施工单位进行镀锌处理造成误工20工日，进度延迟4天。事件三：在光缆接续时，由于光纤熔接机故障造成误工10个工日，进度延迟5天。事件四：部分坡坎强度达不到要求，重新加固增加30个工日，增加材料费6000元，进度延迟3天。事件五：为加快进度，施工单位在系统测试时增加了人员和仪表，使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。二．问题：1．施工单位提交的施工进度网络计划中的关键工作有哪些?计算工期是多少?2．针对上述每个事件，分别回答施工单位能否向建设单位提出工期及费用的索赔并简述理由。3．本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天?总工期比原计算工期提前或拖后多少天?4．若在合同中约定人工费综合工日为100元／工日，误工费为50元／工日，计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。5．施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件?6．在与原有光缆交越施工时，施工单位应采取哪些措施保护原有光缆的安全?

答案：

解析：

1．关键工作有：①路由复测（1分）；②挖沟（1分）；③布放光缆（1分）；④光缆接续（1分）；⑤中继段测试（1分）；⑥系统测试（1分）；计算工期为15周（105天）2．事件一：可以提出工期和费用的赔偿，（1分）因为办理穿越铁路手续是建设单位的责任。（1分）事件二：不能提出索赔，因为不合格的材料是由施工单位采购的。（1分）事件三：不能提出索赔，因为熔接机是施工单位提供的。（1分）事件四：不能提出索赔，因为这是施工单位的质量问题。（1分）事件五：不能提出索赔，因为这是施工单位自己为了加快进度采取的措施。（1分）3．该工程能得到的工期补偿为3天（3分）7-3-4-5-3+7=-1天，总工期比原计算工期拖后1天(2分)4．工程结算时，施工单位得到的赔偿是：10工日×100元/工日（1分）+30工日×50元/工日（1分）+50000元（1分）=52500元（1分）5．施工单位索赔时应向建设单位提交的文件有：①索赔信（通知或申请）；（1分）②索赔报告(款项、工期内容)；（1分）③索赔款项计算依据（证据）。（1分）6．①开挖前详细了解原有光缆的位置情况；②人工（小心）开挖；③开挖后加装保护管。（5分）（答对1项2分，全部答对5分）

---

某航道整治工程项目，经公开招标，由某施工单位承担该工程，并签订了施工承包合同。施工单位成立了项目经理部，项目经理组织编制了施工组织设计，其部分内容如下：
(1)编制依据。
……
(2)工程概况。
……
(3)施工的组织管理机构。
(4)施工的总体部署和主要施工方案。
施工的总体部署：……
施工方案：
1)筑坝工程施工顺序为：
①测量放样；
②水上沉软体排；
③坝根接岸处理；
④水上抛石；
⑤水上抛枕；
⑥坝体表面整理。
2)护岸工程施工顺序为：
①测量放样；
②水上沉软体排；
③水上抛石(枕)镇脚；
④护坡。
其中护坡工程的施工顺序为：
①削坡及整平；
②岸坡开挖、土石方回填；
③铺设倒滤层；
④排水肓(明)沟；
⑤面层处理。
(5)施工进度计划。
包括施工总进度计划和施工总进度保证措施，单位工程施工进度计划图及其说明，主要分部(项)工程施工网络计划及其说明，施工进度计划检查和调整的控制措施。
(6)各项资源需求、供应计划。
(7)施工总平面布置。
(8)技术、质量、安全管理和保证措施。
(9)文明施工与环境保护。
(10)主要技术经济指标。
(11)附图。
问题：
(1)本题目所述内容中有何不妥之处，为什么？
(2)筑坝工程、护岸工程、护坡工程的施工顺序是否正确？不正确的请改正。

答案：

解析：

(1)项目经理组织编制施工组织设计不妥，应由项目总工程师组织编制。
(2)筑坝工程和护坡工程的施工顺序不正确。应该为：
筑坝工程：①测量放样；②坝根接岸处理；③水上沉软体排；④水上抛枕；⑤水上抛石；⑥坝体表面整理。
护坡工程：①岸坡开挖、土石方回填；②削坡及整平；③排水盲（明）沟；④铺设倒滤层；⑤面层处理。
护岸工程的施工顺序正确。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。