2021年一级建造师《工程法规》章节练习(2021-11-14)

发布时间：2021-11-14

2021年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理第八章 解决建设工程纠纷法律制度5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（  ）。【单选题】

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款、没收非法财务等行政处罚决定

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

正确答案:A

答案解析:本题考查的是行政复议。行政复议的主体是政府主管部门，而接受认识法人或者其他组织。行政处分是行政机关对其内部工作人员做出的，不能提起行政复议。

2、《行政许可法》第12条所列事项，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，（）可以设定临时性的行政许可。【单选题】

A.最高人民法院司法解释

B.国务院部门规章

C.省、自治区、直辖市人民政府规章

D.县级以上人民政府决定

正确答案:C

答案解析:本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。《行政许可法》规定：《行政许可法》第12条所列事项，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。故本题正确答案应选选项C。

3、下列不属于民事诉讼特征的是（）。【单选题】

A.诉讼具有公权性

B.诉讼具有快捷性

C.诉讼具有程序性

D.诉讼具有强制性

正确答案:B

答案解析:快捷性是仲裁的特征。

4、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议。【单选题】

A.原审

B.负责执行的

C.原告所在地

D.被告所在地

正确答案:B

答案解析:当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。

5、下列事项中可以设定行政许可的有（）。【多选题】

A.公民的出入境

B.烟花爆竹的生产销售

C.一级建造师资格的取得

D.持枪证的取得

E.对某资质考试用书的指定

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题考查的是可设定行政许可的事项。依据《行政许可法》第12条第（一）项规定，选项A、D属于直接关系国家安全的事项，选项B属于直接关系公共安全的事项，选项C属于提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项。因此，选项ABCD均正确。选项E属于公民、法人或者其他组织能够自主决定的事项，因此，可以不设定行政许可的事项。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
下列耐火材料中，属于碱性耐火材料的有（ ）。

A.镁砖
B.硅砖
C.刚玉砖
D.镁铝砖
E.白云石砖
答案：A,D,E
解析：
教材P149
碱性耐火材料如镁砖、镁铝砖、白云石砖等。其特性是能耐碱性渣的侵蚀。
根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是()。

A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督
B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正
C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据
D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的
答案：C
解析：
2020版教材P294 / 2019版教材P293
建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。所以答案所以答案AB错误。《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。所以答案D错误。
背景
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。
在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了 6月11日到6月14日该地区的供电全部中断。
问题
(1)承包商的索赔要求成立的条件是什么？
(2)由于光缆异地采购引起的费用增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用光缆单价每米提高0. 5元人民币的索赔要求。该索赔要求是否可以被批准，为什么？
(3)若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理，如不合理该怎样计算？
(4)由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主提出延长工期26d，成本损失费人民币2万元/d（此费率已经核准）和利润损失费人民币2000元/d的索赔要求，共计索赔款57. 2万元。应批准延长工期多少天，索赔款额多少万元？
(5)在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金，为什么？

答案：
解析：
分析
对该案例的求解首先要弄清工程索赔的概念，工程索赔成立的条件，施工进度拖延和费用增加的责任划分与处理原则，特别是在出现共同延误情况下工期延长和费用索赔的处理原则与方法，以及竣工拖期违约损失赔偿金的处理原则与方法。
(1)承包商的索赔要求成立须同时具备如下四个条件：
1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；
2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；
3)造成的费用增加或工期损失不是承包商承担的风险；
4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
(2)因光缆异地采购而提出的索赔不能被批准，原因是：
1)承包商应对自己就招标文件的解释负责；
2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；
3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的光缆质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现将用光缆质量问题，其相关风险应由承包商承担。
(3)不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。
(4)可以批准的延长工期为19d，费用索赔额为30万元人民币。
(5)业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签