了解一下！2020江西抚州二级建造师准考证打印时间10月25-30日

发布时间：2020-08-14

各位小伙伴请注意！2020年江西抚州二级建造师准考证打印时间已经公布了，51题库考试学习网为大家带来了考试的相关信息，还不清楚的小伙伴让我们一起来看看吧！

准考证打印时间：2020年10月25日至10月30日。

考试时间：2020年10月31日至11月1日。

温馨提醒：

应试时，应试人员应携带黑色字迹墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。各科试卷卷本可作草稿纸使用，考后回收，不再另发草稿纸。

考点设置：

（一）考点设置全省共设9个考区，即省直和南昌考区、赣州考区、九江考区、吉安考区、景德镇考区、上饶考区和萍乡考区、抚州考区。

（二）其中，核查地为省直、南昌、宜春的报考人员统一在省直和南昌考区参考，核查地为赣州的报考人员统一在赣州考区参考，核查地为九江的报考人员统一在九江考区参考，核查地为吉安的报考人员统一在吉安考区参考，核查地为景德镇和鹰潭的报考人员统一在景德镇考区参考，核查地为上饶的报考人员统一在上饶考区参考，核查地为萍乡、新余的报考人员统一在萍乡考区参考，核查地为抚州的报考人员统一在抚州考区参考。

考试技巧：

（一）定好自己的复习计划。二建考试复习建议大家能够定为三轮复习第一轮复习，认真看一遍书，看一章节的书就尽快完成相应的练习，把错误的题目画出来，标注一下。第二轮复习工作非常简单，但比看书还重要。就是看一遍自己曾经做错的题目，理解着记忆一遍。第三轮复习，考前个把月，开始做一到两遍历年真题。

（二）调整心态。拿到试卷不是从前到后直接做题，而是花5分钟调整心态，然后就看看案例题主要问答哪些内容，在看试卷的过程中脑海里就会浮现相应的知识，先做到心中有数，然后再开始答题，这样不仅仅能够给自己增加信心，也能让自己的大脑活跃起来，应对接下来的试题。

（三）合理分配时间，遇到不会的小问题，暂时跳过不要苦思冥想，真想不出来就选择放弃，先把自己会做的题目做好，在做完自己会的题目以后再开始思考难题，这个时候大脑已经活跃起来了，知识点也差不多回忆起来了，做难题也会变得更加容易。

说明：因考试政策、内容不断变化与调整，51题库考试学习网提供的考试信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！

以上就是今天分享的全部内容了，各位小伙伴根据自己的情况进行查阅，希望本文对各位有所帮助，预祝各位取得满意的成绩，如需了解更多相关内容，请关注51题库考试学习网！

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
民事诉讼的特点理解正确的有（）。

A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人
B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上
C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度
D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉
E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P303页
诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。公开审判制度是指人民法院审理民事案件，除法律规定的情况外.审判过程及结果应当向社会公开，允许群众旁听庭审和宣判过程，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露。民事诉讼的审判程序是一审程序、二审程序和审判监督程序。

我国《反不正当竞争法》所规范的不正当竞争行为，是指（ ）。

A．经营者违反《反不正当竞争法》的规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为；

B．经营者采用不正当方法欺诈消费者的行为；

C．商品生产者利用其优势地位采用不正当方法损害商品销售者利益的行为；

D．商品销售者利用其优势地位，损害商品生产者和消费者合法权益的行为

正确答案：A

背景


某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15%以内时执行原有综合单价；工程量增幅大于15%时，超出部分按原综合单价的0.9倍计算；工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件：事件一：项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低、先快后慢、先静后振、由路基中心向边缘碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。事件二：路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期20天，施工单位提出工期和费用索赔。事件三：工程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如下表所示：



问题：


1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外，试验段还应确定哪些技术参数？


2.分别指出事件一中压实作业的错误之处并写出正确做法。


3.事件二中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。


4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。




答案：
解析：

1.试验段还应确定的技术参数有：(1)路基预沉量值；(2)压实遍数；(3)路基宽度内每层虚铺厚度。


2.事件一中压实作业的错误之处(1)：压路机碾压时，先高后低、先快后慢。正确做法：压路机碾压时，应先低后高、先慢后快、先轻后重，轮迹重叠。错误之处(2)：由路基中心向边缘碾压。正确做法：碾压应从路基边缘向中央碾压，在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。


3.施工单位的索赔成立。理由：因农田补偿问题延误工期20天是建设单位的责任，并且导致施工无法进行，理应索赔。


4.借土回填费用：（30000-25000）/25000=20%＞15%，故实际支付费用为：25000*(1+15%)=28750*21-603750（元）；(30000-28750)*21*0.9=23625（元）；603750+23625=627375(元).抛石挤淤费用：（16000-12800）/16000=20%＞15%，故实际支付费用为：12800*76*1.1=1070080（元）。




本案例第1问主要考查路基压实施工试验段的目的。在正式进行路基压实前，有条件时应做试验段，以便取得路基施工相关的技术参数。试验的目的有：(1)确定路基预沉量值；(2)合理选用压实机具，选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等；(3)按压实要求，确定压实遍数；(4)确定路基宽度内每层虚铺厚度；(5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。


本案例第2问主要考查压实的作业做法。路基压实的做法包括：(1)压实方法（式）。重力压实（静压）和振动压实两种。(2)土质路基压实原则为“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠”。压路机最快速度不宜超过4km/h。(3)碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。(4)碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实，防止漏夯，要求夯击面积重叠1/4～1/3。


本案例第3问主要考查施工单位可以索赔的条件。施工过程中主要有工期索赔和费用索赔。产生的原因有：(1)延期发出图纸产生的索赔；(2)恶劣的气候条件导致的索赔；(3)工程变更导致的索赔；(4)以承包方能力不可预见引起的索赔；(5)由于外部环境而引起的索赔；(6)监理工程师指令导致的索赔；(7)其他原因导致的承包方的索赔。本题的情况属于由于外部环境而引起的索赔。其责任属于发包方。


本案例第4问主要考查由于工程量变更引起费用变化的计算。根据题意，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15%以内时执行原有综合单价；工程量增幅大于15%时，超出部分按原综合单价的09倍计算；工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。借土回填的工程量超过原来约定的工程量，并且工程量增幅大于15%，所以超出部分的综合单价零调整；同理抛石挤淤也需调整。借土回填费用：(30000-25000)/25000=20%＞15%，故实际支付费用为：25000*(1+15%)=28750*21=603750（元）；(300010-28750)*21*0.9=23625（元）；603750+23625=627375（元）。抛石挤淤费用：（16000-12800）/16000=20%＞15%，故实际支付费用为：12800*76*1.1=1070080(元)。



某基坑采用钻孔灌注桩作为基坑围护结构，施工场地范围存在两条既有管线，硬塑黏土，土中存在孤石，根据现场情况，（ ）不宜作为隔水帷幕施工方法。

A.注浆法
B.冻结法
C.水泥搅拌法
D.地下连续墙法
答案：C
解析：
水泥搅拌法不适用于含大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土，欠固结的淤泥、淤泥质土，硬塑、坚硬的黏性土，密实的砂土以及地下水渗流影响成桩质量的地层。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签