2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-07-18)

发布时间：2020-07-18

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有()。【多选题】

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是合同争议解决方式的法律效力。合同争议也称合同纠纷,是指合同当事人对合同规定的权利和义务产生了不同的理解。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。当然,以上所说的和解和调解是狭义的,不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解,这两种情况下的和解和调解属于法定程序,其解决方法仍有强制执行的法律效力。

2、某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。【单选题】

A.20

B.40

C.50

D.100

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是设计合同履行中的违约责任。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3、公开招标时,下列对投标人提供的文件进行评审的内容中,不属于评标委员会评审内容的是()。【单选题】

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是评标阶段评标委员会的评审内容。评标委员会的评审内容包括:符合性鉴定;技术标评审;商务标评审;资格审查(后审)。

4、下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。【多选题】

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是能够作为承包商索赔有效证据。能够作为承包商索赔有效证据的有:(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。

5、施工合同履行过程中,承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益,监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由()支付。【单选题】

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是监理人的权利。监理人在工作过程中作出了显著成绩,如由于监理人提出的合理化建议,使委托人获得实际经济利益,则应按照合同中规定的奖励办法,得到委托人给予的适当物质奖励。

6、施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》规定,该行为属于()。【单选题】

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同履行中由第三人向债权人履行债务。合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为:(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;(2)在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务;(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任,即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。【单选题】

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2 d

D.1周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是工期顺延与合同价款变更的条件。采用可调价格合同,施工中如果遇到以下情况,通用条款规定出现四种情况时,可以对合同价款进行相应的调整:(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款;(2)工程造价部门公布的价格调整;(3)1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(4)双方约定的其他因素。按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

8、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。【单选题】

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同法律关系中行为和事件的含义。行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动,包括作为和不作为两种表现形式。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象,这些客观现象的出现与否,是当事人无法预见和控制的。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实,如地震、台风等;社会事件如战争、罢工、禁运等。

9、根据FIDIC《施工合同条件》规定,对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的,工程师可以采取的处理方法有()。【多选题】

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书,折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的处理方法。当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时,工程师应有权选择以下任何一种处理方法。(1)指示再进行一次重复的竣工检验。(2)如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益,拒收整个工程或区段(视情况而定),在此情况下,业主有权获得承包商的赔偿,包括:①业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用及融资费用;②拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。(3)颁发一份接收证书(如果业主同意的话),折价接收该部分工程,合同价格应按照可以适当弥补由于此类失误而给业主造成的减少的价值数额予以扣减。

10、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,监理合同的有效期指的是()。【单选题】

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是监理合同的有效期。通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后,工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款,监理合同才终止。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是( )。

A.清单应包括项目编码、项目名称
B.清单应包括项目特征、计量单位和工程量
C.清单为不可调整的闭口清单
D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充
答案：D
解析：
2020教材P130-133
分部分项工程量清单应按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013 的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。
分部分项工程项目清单为不可调整的闭口清单。在投标阶段，投标人对招标文件提供的分部分项工程项目清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许进行任何更改变动。投标人如果认为清单内容有不妥或遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人作统一的修改更正。清单编制人应将修正后的工程量清单发往所有投标人。
进行网络图费用优化时，应针对()的关键工作。

A.直接费用率最大
B.直接费用率最小
C.资源消耗最多
D.资源消耗最少
答案：B
解析：
2020教材P69-75
本题考查的是费用优化。其基本思路是不断地在网络计划中找出直接费用率(或组合直接费用率)最小的关键工作，缩短其持续时间，同时考虑间接费随工期缩短而减少的数值，最后求得工程总成本最低时候的最优工期安排。

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期为3 60天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期1 80天。通过相互协调，编制了如图5-1 7所示的网络进度计划。该工程施工过程中发生了以下事件：事件1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。事件2：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误。经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误1 5天。事件：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。



事件4：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失1 2万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。


【问题】


1．施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。


2．如果合同约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期1天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误1天罚款6 000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿。


3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为1 80元/m;预制桩由业主购买供应，每根桩按9 5 0元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款。


（注：计算结果保留一位小数。）



答案：
解析：

1．对索赔要求的判定：


(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作，且已经对A工作补偿工期，B工作延误的1 5天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。


2．工期和费用补偿的计算：


(1)甲公司应得到工期补偿为：事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7天。事件4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿5天。工期补偿合计1 2天。甲公司应得到费用补偿为：事件1：7*6000=42000（元）=4.2（万元）事件2：5.0万元事件4：5*6000=30000（元）=3.0（万元）费用补偿合计12.2万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7天。乙公司应得到费用补偿为：事件1补偿：7*6000=42000（元）=4.2（万元）事件4罚款：5*6000=30000（元）=3.0（万元）费用补偿合计4. 2-3.0=1.2（万元）


3．工程价款的计算：


桩购置费：800*950=760000（元）=7 6（万元）桩基础工程合同价款：800*9*180=1296000（元）=129.6（万元）甲公司桩基础施工应得工程价款：129.6-76=53.6（万元）




声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签