2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-01-17)

发布时间：2020-01-17

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到()不属于业主应承担的风险。【单选题】

A.不利的外界自然条件

B.不利的气候条件

C.招标文件未提供的地质条件

D.图纸未标明的地下障碍物

正确答案:B

答案解析:气候条件不属于业主承担风险的范围,也就是说业主不因气候条件而给承包商赔偿。

2、依据监理合同示范文本规定,下列事项中,属于委托人义务的有()【多选题】

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致,选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料

正确答案:A、B、E

答案解析:C项是监理人的义务;D项委托人选定承包人无需与监理协商一致,监理人只有建议权。

3、下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()【单选题】

A.由招标人组织,费用也由招标人承担

B.由招标人组织,费用由投标人承担

C.由投标人组织,费用也由投标人承担

D.由投标人组织,费用由招标人承担

正确答案:B

答案解析:招标阶段现场考察要点:在投标须知规定的时间内;由招标人组织,投标人自费现场考察。目的:
①使投标人了解项目的情况,便于编制投标文件;
②避免合同履行中投标人以不了解现场情况为由推卸应承担的责任。

4、施工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()【单选题】

A.中标通知书、工程量清单、标准

B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

D.中标通知书、工程报价单、投标书

正确答案:C

答案解析:合同文件的解释顺序为:施工合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。

5、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括()【多选题】

A.没有按照招标文件要求提供担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

正确答案:B、C、D

答案解析:A项,在开标时视为废标;B、C项,由评标委员会修正后由投标人确认,可继续评标;D项,属于正常内容;E项,在初评时视为废标。

6、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()【单选题】

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

正确答案:B

答案解析:承包人递交索赔报告:索赔意向通知后的28天内,或在工程师可能同意的其他合理时间,承包人递送正式的索赔报告;如果索赔事件影响持续存在,但承包人按一个合理的时间间隔,定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求,在该事件的影响结束后28天内,报出最终详细报告;工程师在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔;如果承包人未能按时间规定提出索赔意向和索赔报告,则失去了就该项事件请求补偿的索赔权力。

7、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()【单选题】

A.承包人送交竣工验收报告日

B.发包人组织竣工验收日

C.开始进行竣工检验日

D.验收组通过竣工验收日

正确答案:A

答案解析:竣工时间的确定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期;工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

8、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为,债权人可以()撤销。【单选题】

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

正确答案:C

答案解析:撤销权的行使必须向法院请求。

9、因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。【单选题】

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

正确答案:D

答案解析:合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。但是本题中C项有歧义,不严谨,解决争议的仲裁条款也独立存在,有约束力。

10、按照FIDIC《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为()【单选题】

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

正确答案:C

答案解析:合同有效期自合同签字之日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天和第10天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（ ）。

A.第6天结束检查时，工作B的实际进度不影响总工期
B.第6天结束检查时，工作D的总时差尚有2天
C.第10天结束检查时，工作F的实际进度会影响总工期
D.第10天结束检查时，工作C的实际进度影响总工期1天
E.在第6天到第10天内，工作D的实际进度加快1天

答案：A,C,D,E

解析：

考核前锋线比较法。选项B错误，第6天结束检查时，工作D的总时差尚有1天。

---

按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。

A.业主的研究试验费
B.承包商的其他直接费
C.承包商的企业管理费
D.承包商的措施费

答案：C

解析：

考核按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。检验试验费是指对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生费用，包括自设实验室进行试验所耗用的材料等费用，属于企业管理费。参见教材P15。

---

某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图9-1所示(时问单位：天)。

甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工增加5个工日，窝工6个工日。
事件2：8月21日至22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。
事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3。
事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3。?
事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时问，机械1台班，人工10个工日。
【问题】
1．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
2．针对上述所发生事件，承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。
3．假设人工工日单价为25元/工日，合同规定，窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合收费为人工费的80%。试计算费用索赔总额。

答案：

解析：

1．对上述事件的索赔判定如下： 事件1中，乙方可提出索赔要求。理由：降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。
事件2中，乙方可提出索赔要求。理由：场外停水、停电造成的人员窝工是不可预见的客观条件。
事件3中，乙方可提出索赔要求。理由：设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10%。
事件4中，乙方不应提出索赔要求。理由：保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。
事件5中，乙方可提出索赔要求。理由：甲方指令增加工作，是甲方的责任。
2．工期索赔天数具体计算如下：
事件1中，工作D总时差为8天，推迟2天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期0天。
事件2中，8月21日至22日停工，工期延长，可索赔工期2天。
事件3中，因E为关键工作，可索赔工期：(350-300)÷(300÷6)=1(天)。
事件5中，因G为关键工作，在此之前增加K，则K也为关键工作，索赔工期1天。
总计索赔工期=0+2+1+1=4(天)。
3．费用索赔总额的计算：
事件1：应索赔费用=12×6+25×5×(1+20%)=222(元)。
事件2：人工费=12×16=192(元)；
机械费=50×2=100(元)。
事件5：人工费=25×10=250(元)；
机械费=400×1=400(元)；
综合收费=250×80%=200(元)。
合计费用索赔总额为：222+192+100+250+200+400=1364(元)。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。