2021年二级建造师《工程法规》每日一练(2021-10-24)

发布时间：2021-10-24

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（　）。【单选题】

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

正确答案:A

答案解析:本题考查的是施工单位安全生产教育培训的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

2、甲诉乙损害赔偿一案,双方在诉讼中达成和解协议,关于本案,下列哪一说法是正确的()。【单选题】

A.当事人无权向法院申请撤诉

B.因当事人已达成和解协议,法院应当裁定终结诉讼程序

C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书

D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书

正确答案:C

答案解析:A项错误，和解达成的协议不具有强制约束力，如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求人民法院强制执行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁；B项错误，当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束诉讼程序的全部或一部；D项错误，当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解，而不是判决书。选C。

3、某施工工地起重机倒塌,造成3人死亡7人受伤,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,该事故的等级属于()。【单选题】

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:C

答案解析:国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条第3款规定:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数。因此,造成3人死亡7人受伤的事故属于较大事故。

4、没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,只有经过被代理人的追认,被代理人才承担民事责任。未经追认的行为,由()承担民事责任。【单选题】

A.被代理人

B.代理人

C.行为人

D.法人

正确答案:C

答案解析:没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,只有经过被代理人的追认,被代理人才承担民事责任。而未经追认的行为,由行为人承担民事责任。故，本题选C

5、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（ ），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。【单选题】

A.提供虚假资质证明

B.向评标委员会成员行贿

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.与招标代理机构串通

正确答案:C

答案解析:排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
软塑状黏性土及潮湿、饱和粉细砂层、软土属于（ ）级公路隧道围岩。

A.Ⅰ
B.Ⅲ
C.Ⅴ
D.Ⅵ
答案：D
解析：
承包人必须在发出索赔意向通知后的( )天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。

A.7
B.14
C.21
D.28
答案：D
解析：
2020新版教材P263页
承包人应在发出索赔意向通知书后28天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和相关资料。
案例五

某建设单位就一工业厂房编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。
在工程投标及施工过程中，发生下列事件：

事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报价的下浮部分包含有不可作为竞争性费用，最后给予废标处理。

事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8.4元/m3，材料费为12元/m3，机械费1.6元/m3。分部分项工程量清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元），规费为225.68万元。该工程企业管理费费率为15%，利润为5%，税金为3.48%。

事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持编制了详细施工组织设计，经项目经理审批后并报监理审核，组织施工。

事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4万元，工期拖延7天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。

问题：
1、事件一中，评标小组的做法是否合理？不可竞争性费用项目分部是什么？
2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3）？中标造价是多少万元？工程预付款金额是多少万元？（列式计算，保留两位小数）。
3、事件三中，施工单位的做法有何不妥之处？请给出正确的做法。
4、事件四中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离？施工单位的索赔内容有哪些？

答案：
解析：
1、
事件一中，评标小组的做法合理。不可竞争性费用项目分别是安全文明施工费、规费、税金。

2、
⑴甲施工单位所报的土方开挖分项工程：
人工费8.4元/m3×650m3=5460元
材料费12.00元/m3×650m3=7800元
机械费1.60元/m3×650m3=1040元
企业管理费：（人工费+材料费+机械费) ×15%=（5460+7800+1040）×15%=2145元
利润：（人工费+材料费+机械费+企业管理费) ×5%=（5460+7800+1040+2145）×5%=822.25元
综合单价：（人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润)/工程量清单工程量
=（5460+7800+1040+2145+822.25）/420=41.11元/m3
⑵分部分项工程清单费用合计8200万元
措施费工程清单费用合计360万元
其他项目清单费用合计120万元（其中：暂列金额85万元，总包服务费30万元，计日工5万元）
规费为225.68万元
企业管理费：(分部分项工程清单费+总包服务费) ×15%=(8200+30)×15%=1234.5万元

利润：(分部分项工程清单费+企业管理费+总包服务费) ×5%=税金：3.48%。
中标报价：分部分项工程清单费+措施费工程清单费用+其他项目清单费用+规费+税金=
⑶工程预付款：
中标报价×10%=

3、
项目部技术负责人主持并编制了详细的施工组织设计不妥。
甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部负责人主持编制详细的施工组织设计，经施工单位审批后并报监理审核，组织实施。

4、
拆除爆破方案应考虑冲击波安全距离、飞石安全距离、地震安全距离，及拆除建筑物的侧面安全距离，后冲距离等。
施工单位的索赔内容有工期和费用。可以索赔工期7天，费用26.4万元。
成本加酬金合同的优点包括 ( )
A.可以通过分段施工缩短工期
B.可以减少承包商的对立情绪
C.可以利用承包商的施工技术专家
D.承包人可以根据自身力量和需求，较深人地介入和控制工程施工和管理
E.可以通过确定最大保证价格约束成本不超过某一限值

答案：A,B,C,E
解析：
本题主要考查对“2Z106033成本加酬金合同的运用（成本加酬金合同的特点）”的了解。成 本加酬金合同的优点：（1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工； (2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；（3)可以利 用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；（4)业主可以根据自身力量和需要，较深人地介人和控制工程施工和管理(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值,从而转移一 部分风险。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签