网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以( )为开工日期。
A.开工通知载明的开工日期
B.开工条件具备的时间
C.实际进场施工时间
D.协商确定的时间
B.开工条件具备的时间
C.实际进场施工时间
D.协商确定的时间
参考答案
参考解析
解析：此题考查开工日期认定。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
更多 “开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以( )为开工日期。 A.开工通知载明的开工日期 B.开工条件具备的时间 C.实际进场施工时间 D.协商确定的时间 ” 相关考题
考题
施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( ).
A.工程师以书面形式通知承包方后,可推迟开工日期B.工程师在与承包商协商——致后,可推迟开工日期C.承包商经:工程师批准后,可推迟开工日期D.承包商经书面通知工程师后,可推迟开工日期E.承包商递交延期开工申请 48 小时后,可推迟开工日期
考题
根据2017版建设工程施工合同示范文本通用合同条款,关于开工日期,下列说法正确的是:( )
A.包括计划开工日期和实际开工日期B.计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期C.实际开工日期是指发包人发出的开工通知中载明的开工日期D.实际开工日期是指监理人发出的开工通知中载明的开工日期
考题
某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但因拆迁纠纷直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日
考题
下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。
A.开工日期以开工通知发出的日期为准
B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准
C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准
E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期
考题
某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日
考题
施工合同中，监理人职责中关于开工通知，说法正确的是（）
A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人接专用条款约定的时间向承包人发出开工通知
B.如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则合同工期不予顺延
C.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。
D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
E.监理工程师发出开工通知后，合同工期自合同规定的开工日起计算
考题
根据《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（ ）规定来确定。
A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期
D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应以施工合同中载明的日期为竣工日期
E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
考题
某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。
A.发出开工通知的日期
B.收到开工通知的日期
C.开工通知中载明的日期
D.开工条件具备的日期
考题
约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法不正确的是（）。
A.按时发出开工通知
B.合同工期予以顺延
C.提前7天向承包人发出开工通知
D.以开工通知中载明的开工日为开工日期
考题
下列对建设工程开工日期的说法正确的是（）。
A.开工日期以开工通知发出的日期为准
B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期以开工条件具备的时间为准
C.因承包人原因导致开工时间推迟的，仍以开工条件具备的时间为开工日期
D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准
E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期
考题
关于开工通知，说法不正确的是（ ）。A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
考题
关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的（）。A、承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B、合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C、监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D、监理人可自行决定何时发出开工通知
考题
《水利水电土建工程施工合同条件》规定，开工日期是指（）。A、承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日B、监理人发出开工通知之日C、承包人实际开始工作之日D、承包商主要施工设备进场之日
考题
单选题以下关于开工日期及开工通知，说法正确的是（ ）。A
监理人应在计划开工日期14天前向承包人发出开工通知B
开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工通知载明的时间为开工日期C
因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期D
承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
考题
单选题《水利水电土建工程施工合同条件》规定，开工日期是指（）。A
承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日B
监理人发出开工通知之日C
承包人实际开始工作之日D
承包商主要施工设备进场之日
考题
单选题关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的（）。A
承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B
合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C
监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D
监理人可自行决定何时发出开工通知
考题
判断题监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。A
对B
错
热门标签
最新试卷