网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
甲施工单位承包一个建筑工程,将其中的幕墙工程分包给乙施工单位,和乙施工单位合同中约定,乙单位的一切质量问题与甲施工单位无关,全部由乙施工自己承担,乙施工单位在施工中,违章操作,导致工程损失 30 万,建设单位起诉到法院,说法错误的是( )。
A.乙单位违章操作,和甲单位没有关系,建设单位不能起诉甲单位
B.建设单位可以要求乙承担 30 万费用
C.建设单位可以要求甲承担 30 万费用
D.建设单位可以同时起诉甲乙
B.建设单位可以要求乙承担 30 万费用
C.建设单位可以要求甲承担 30 万费用
D.建设单位可以同时起诉甲乙
参考答案
参考解析
解析:甲作为总包,乙作为施工分包,甲乙对于分包的工程向建设单位承担连带责任。
更多 “甲施工单位承包一个建筑工程,将其中的幕墙工程分包给乙施工单位,和乙施工单位合同中约定,乙单位的一切质量问题与甲施工单位无关,全部由乙施工自己承担,乙施工单位在施工中,违章操作,导致工程损失 30 万,建设单位起诉到法院,说法错误的是( )。A.乙单位违章操作,和甲单位没有关系,建设单位不能起诉甲单位 B.建设单位可以要求乙承担 30 万费用 C.建设单位可以要求甲承担 30 万费用 D.建设单位可以同时起诉甲乙” 相关考题
考题
98建设单位将其工程发包给甲总承包单位,甲依法将某装业工程分包给乙施工单位,乙又将该专业工程分包给丙个体承包人,后因该专业工程质量发生争议,建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法,正确的有( )A、仅可起诉甲 B、不能起诉丙 C、仅可起诉乙 D、可单独起诉乙 E、可起诉甲、乙、丙
考题
建设单位将其工程发包给甲总承包单位,甲依法将某专业工程分包给乙施工单位,乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议,建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法,正确的有( )。A.仅可起诉甲B.不能起诉丙C.仅可起诉乙D.可单独起诉甲E.司起诉甲、乙、丙
考题
施工单位甲以施工总承包方式承揽了建设单位乙的新建住院大楼项目施工任务,并将桩基工程、幕墙工程分别分包给了施工单位丙和施工单位丁。则该项目的施工安全由( )总负责。A.甲
B.乙
C.甲、丙、丁
D.甲、乙、丙、丁
考题
某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作匀速进展。
工程实施过程中发生以下事件。
事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场,建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。
事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15天,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费补偿。
事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。
事件4:专业监理工程师巡视时发现,已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
、事件1中,分别指出建设单位、甲施工单位做法的不妥之处,说明理由。甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括哪些内容?
、事件2中,考虑设计修改和费用补偿,乙施工单位完成B分部工程每月(按30天计)应获得的工程价款分别为多少万元?B分部工程的最终合同价款为多少万元?
、事件3中,乙施工单位的做法有何不妥?写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天?
、事件3中,B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及工程总工期有何影响?分别说明理由。
、写出项目监理机构对事件4的处理程序。
考题
甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同,乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D.项目经理部
考题
某工程施工单位甲中标后,与乙签订分包合同。约定收取10%管理费后全部工程交由乙施工单位完成,乙公司承担工程全部责任。此行为应认定为 ( )。A. 违法分包
B. 转包
C. 挂靠
D. 联合承包
考题
甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程,双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中,乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失,则该损失应由()。A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任,甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙按照合同比例承担责任
考题
甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程,双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是( )。A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任,甲承担次要责任
C.甲.乙承担连带责任
D.由双方协商责任的分配
考题
某工程施工单位甲中标后,将工程按比例提取6%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任;后施工中发现安全事故造成工程毁损,对此,应由( )向业主承担责任。A.乙施工单位承担全部责任
B.甲施工单位承担全部责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙各承担一半责任
考题
甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程,双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是( )。
A. 乙承担全部责任
B. 乙承担主要责任,甲承担次要责任
C. 甲、乙承担连带责任
D. 由双方协商责任的分配
考题
某工程施工单位甲中标后,将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任;后工程发现严重质量缺陷,对此,应由()。A.乙施工单位承担全部责任
B.甲施工单位承担全部责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙应按双方合同约定分担责任
考题
甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定,李某的损失应由( )承担。
A. 甲施工单位
B. 乙建设单位
C. 甲施工单位和刘某
D. 甲施工单位和乙建设单位
考题
甲施工单位(总承包单位)将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位,且已征得建设单位同意,下列关于该分包行为说法正确的是( )。A、该行为无效
B、甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任
C、建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同
D、建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证
考题
某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工合同。甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作匀速进展。在该项目施工过程中发生了以下事件:事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场。建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15天,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费。事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4:监理工程师巡视时发现,已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】4.事件3中,B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及工程总工期有何影响?分别说明理由。
考题
某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工合同。甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作匀速进展。在该项目施工过程中发生了以下事件:事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场。建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15天,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费。事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4:监理工程师巡视时发现,已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】2.事件2中,考虑设计修改和费用补偿,乙施工单位完成B分部工程每月(按30天计)应获得的工程价款分别为多少万元?B分部工程的最终合同价款为多少万元?
考题
某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工合同。甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作匀速进展。在该项目施工过程中发生了以下事件:事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场。建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15天,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费。事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4:监理工程师巡视时发现,已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】5.写出项目监理机构对事件4的处理程序。
考题
某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工合同。甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作匀速进展。在该项目施工过程中发生了以下事件:事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场。建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15天,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费。事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4:监理工程师巡视时发现,已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】1.事件1中,分别指出建设单位、甲施工单位做法的不妥之处,说明理由。甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括哪些内容?
考题
某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工合同。甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作匀速进展。在该项目施工过程中发生了以下事件:事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场。建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15天,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费。事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4:监理工程师巡视时发现,已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】3.事件3中,乙施工单位的做法有何不妥?写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天?
考题
某建设工程业主土建、安家、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位。则甲、乙、丙三家施工单位之间的关系,正确的表述是()。A、三家施工单位对工程质量承担连带责任B、三家施工单位之间存在直接合同关系C、业主负责对三家施工单位的合同管理和组织协调D、如果甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工,乙施工单位应向甲施工单位提出索赔
考题
监理单位承担了某工程的监理任务,该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。
施工过程中,专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患,为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。请问总监理工程师签发的整改通知应该发给哪些单位?()A、甲、乙两家施工单位B、都不要C、甲施工单位D、乙施工单位
考题
甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程,双方约定甲承担基础施工,乙承担路面施工,并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场,在后续施工过程中,乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失,建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中,正确的表述是()。A、由于基础工程已通过验收,甲有权拒绝建设单位的无理要求B、建设单位应首先要求乙赔偿,不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C、甲有权申请事故鉴定,然后按责任比例承担损失D、甲应向建设单位先行赔付全部损失
考题
某工程,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经建设单位同意,甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在施工过程中,甲施工单位的资金出现困难,无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。请问,监理可以受理吗?()A、建设单位同意的话,可以B、甲施工单位同意的话,可以C、不可以D、可以
考题
单选题某工程施工单位甲中标后,将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任;后工程发现严重质量缺陷,对此,应由()。A
乙施工单位承担全部责任B
甲施工单位承担全部责任C
甲、乙承担连带责任D
甲、乙应按双方合同约定分担责任
考题
单选题某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位,则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系,正确的表述是()。A
三家施工单位对工程质量承担连带责任B
三家施工单位之间存在直接合同关系C
业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调D
如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工,乙施工单位应向甲施工单位提出索赔
考题
单选题甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同,乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》,负责将该事故向有关政府部门上报的单位是( )。A
甲建设单位B
乙施工单位C
丙施工单位D
项目经理部
考题
单选题甲建筑公司为项目总承包单位,按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位,施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失,则()。A
建设单位自己承担责任B
建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿C
建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿D
在乙施工单位无力赔偿的情况下,建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
考题
单选题甲建筑公司为项目总承包单位,按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位,施工完毕后,使用过程中幕墙密封出现质量问题,造成建设单位一定的损失,则()A
建设单位自己承担责任B
建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿C
建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿D
在乙施工单位无力赔偿的情况下,建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
热门标签
最新试卷