网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任
B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿
B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿
参考答案
参考解析
解析：当出现共同延误时，确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责，其他并发的延误者不承担拖期责任。初始延误者是发包人，承包人既工期延长又经济补偿；初始延误者是客观原因，承包人只工期延长不经济补偿；初始延误者是承包人，承包人既不工期延长又不经济补偿。
更多 “关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任 B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿 C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿 D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿 ” 相关考题
考题
关于保险利益原则的含义，正确的说法是（ ）。A.保险利益原则是指在履行保险合同的过程中，投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益B.保险利益原则是指在签订保险合同的过程中，投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益C.保险利益原则是指在履行保险合同的过程中，投保人对保险标的必须具有保险利益D.保险利益原则是指在签订和履行保险合同的过程中，投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益
考题
施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。 A发生设计变更 B发包人延误
施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包人顺延合同工期。Ａ发生设计变更Ｂ发包人延误移交施工现场Ｃ承包人采购的材料供货商未能按时交货Ｄ基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线Ｅ分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
考题
下列关于合同履行的原则说法，不正确的是（）。A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
D.履行费用的负担不明确的，由双方共同负担
考题
工程在施工合同履行期间发生共同延误时间，正确的处理方式是A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失
B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿
C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期的补偿，但得不到费用补偿
D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿
考题
某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ ）。
A、给承包人顺延工期并追加合同价款
B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D、工期延误和费用损失均由承包人承担
考题
下列关于合同履行的说法，不正确的是（ ）。A.合同履行是合同法律效力的要求
B.合同履行是订立合同目的的要求
C.合同履行是合同关系消灭的主要原因
D.合同履行中的保密义务是全面履行原则的要求
考题
根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是（ ）。
A.合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务
B.中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让
C.中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方损失
D.合同中没有约定保密条款的，在合同履行中不需要遵守保密义务
考题
某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ ）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担
考题
根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是()。A、合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务B、中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让C、中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方的损失D、合同中没有约定保密条款的，当事人在合同履行中不需要遵守保密义务
考题
（2018年） 施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
考题
【2018年真题】合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是（ ）。A．施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B．施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C．施工企业的设备损坏，导致工期延误
D．施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误
考题
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A、按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B、发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C、承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D、客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿
考题
根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是（）。A、合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务B、中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让C、中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方损失D、合同中没有约定保密条款的，在合同履行中不需要遵守保密义务
考题
单选题施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是( )。A
施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B
施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C
施工企业的设备损坏，导致工期延误D
施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
考题
单选题关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法正确的是（ ）。A
在初始烟雾发生的作用时间，其他并发延误者按比例承担责任B
若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C
若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D
若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿
考题
单选题关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A
在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B
若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C
若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D
若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿
考题
单选题在法院处理建设工程施工合同纠纷时，关于认定建设施工合同履行地的说法，正确的是（ ）。A
建设施工合同履行地是指承包人公司注册地B
建设施工合同履行地是指发包行为地C
建设施工合同履行地是指发包人和承包人合同签约地D
建设施工合同履行地是指施工行为地
考题
单选题根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，下列不属于发包人的原因造成工期延误的是（ ）。A
增加合同工作内容B
发包人延迟提供材料等C
承包人未能按照合同进度计划完成工作D
提供图纸延误
热门标签
最新试卷