网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
问答题
某建设项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定： （1）因窝工发生的人工费以25元/工·日计算，监理方提前一周通知承包商对不以窝工处理，以补偿费支付4元/工·日。 （2）机械设备台班费：塔吊：300元/台·班；砼搅拌机：70元/台·班；砂浆搅拌机：30元/台·班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。 （3）因临时停工一般不补偿管理费和利润，在施工过程中发生了以下情况： A.于6月8日至6月21日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使一台塔吊，一台混凝土搅拌机和35名支模工停工。（业主已于5月30日通知承包方） B.于6月10日至6月21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的一台砂浆搅拌机和30名砌砖工停工。 C.于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使一台砂浆搅拌机和35名2人停工。 问题：承负商在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少？
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “问答题某建设项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定： （1）因窝工发生的人工费以25元/工·日计算，监理方提前一周通知承包商对不以窝工处理，以补偿费支付4元/工·日。 （2）机械设备台班费：塔吊：300元/台·班；砼搅拌机：70元/台·班；砂浆搅拌机：30元/台·班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。 （3）因临时停工一般不补偿管理费和利润，在施工过程中发生了以下情况： A.于6月8日至6月21日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使一台塔吊，一台混凝土搅拌机和35名支模工停工。（业主已于5月30日通知承包方） B.于6月10日至6月21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的一台砂浆搅拌机和30名砌砖工停工。 C.于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使一台砂浆搅拌机和35名2人停工。 问题：承负商在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少？” 相关考题
考题
背景（十一）某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--99—0201）签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验收证书，6月1日到建设行政主管部门办理了有关备案手续。根据背景（十一），回答下列问题。55．该项目的施工承发包模式属于（ ）。A．平行发包B．施工总承包C．施工总分包D．施工总承包管理
考题
某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主／咨询工程师标准服务协议书条件》
订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
问题： 事件1中，工程师是否应该同意承包商提出的索赔，并说明理由。
考题
某基础工程施工合同约定计日工工资标准为150元／天，窝工补贴为50元／天。在基坑开挖过程中，由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，又因承包商组织不力，导致5人窝工10天。则承包商可索赔的费用为()元。A、2000
B、6000
C、7500
D、29250
考题
某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包 商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施 工合同（示范文本）KGF — 99 一0201)签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承 包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给 丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业 主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验 收证书，6月1曰到建设行政主管部门办理了有关备案手续。 根据背景（十一），回答下列问题。
业主供应的材料、设备使用前，负责检验或试验的人和承担检验或试验费用的人分別是
( )
A.业主和材料供应商
B.业主和甲承包商
C.监理工程师和业主
D.甲承包商和业主
考题
某基础工程施工合同约定计日工工资标准为150 元/d，窝工补贴为50 元/d。在基坑开挖过程中，由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8 人窝工5d，又因承包商组织不力，导致5 人窝工10d。则承包商可索赔的费用为（ ）元。
A.2000
B.6000
C.7500
D.29250
考题
某基础开挖工程，施工合同中约定的计日工费和窝工费的工资标准均为50元/工日，在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商7人窝工5天，而承包商由于劳动力计划安排不当导致5人窝工10天。承包商在基坑开挖中可提出的人工费索赔为（）元。A.0
B.1750
C.2500
D.4250
考题
下列承包商增加的人工费中，可以向业主索赔的有（ ）。A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费用
B.法定人工费增长而增加的人工窝工费和工资上涨费
C.由于非承包商责任的工效降低而增加的人工费用
D.非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费
E.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
考题
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。A、因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定
B、因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔
C、因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告
D、因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告
E、因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告
考题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A、因承包商的严重违约行为，业主解除合同
B、竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C、对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付
D、承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复
考题
下列事件中，承包商可以向业主提出索赔的有（）A、因合同文件引起的索赔
B、有关工程施工的索赔
C、关于价款方面的索赔
D、由于不可抗力，造成停工损失
E、特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
考题
某建设项目业主与施工单位签订了施工总包合同，合同中约定保函手续费30万元，合同工期200天，窝工时施工单位不可索赔利润。合同履行过程中，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工7天，由于业主干扰导致窝工4天，因设计单位延期交付图纸停工6天。假设上述事件均为关键路线，且未发生在同一时间。每窝工一天折合60个人工工日，窝工人员的日标准工资50元，机械设备日租赁费400元。计算施工单位可索赔的工期、保函手续费以及费用。
考题
某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主/咨询工程师标准服务协议书条件》订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
事件1中，是否应由业主向运输公司承担违约责任？说明理由。
考题
某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为（）万元。A、2.0B、3.0C、5.0
考题
某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商（）。A、应向业主提出工期和费用索赔B、不应向业主提出费用索赔C、不应向业主提出工期索赔D、应向业主提出工期索赔
考题
某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？
考题
某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为（）万元A、2.0B、3.0C、5.0D、5.5
考题
下列关于工程索赔的说法中不正确的是（）。A、承包商与业主间的索赔，既可能发生承包商向业主的索赔也可能发生业主向承包商的索赔B、业主向承包商因工期延误所进行的索赔，一般累计赔偿额不超过合同总额的10%C、施工现场监理工程师没来得及签认的停电、停水、停气等的记录可作为索赔依据D、经各方签署的工程会议纪要可以作为索赔的依据
考题
问答题某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主/咨询工程师标准服务协议书条件》订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件： 事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。 事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。 事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。 事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。 事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。 事件5中，业主的观点是否正确？说明理由。
考题
单选题合同管理阶段的工作不包含（）。A
协助业主拟订项目的各类合同条款，并参与合同的洽谈B
协助业主处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜C
协助业主与中标单位商签承包合同D
合同执行情况的分析和跟踪管理
考题
问答题某建设项目业主与施工单位签订了施工总包合同，合同中约定保函手续费30万元，合同工期200天，窝工时施工单位不可索赔利润。合同履行过程中，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工7天，由于业主干扰导致窝工4天，因设计单位延期交付图纸停工6天。假设上述事件均为关键路线，且未发生在同一时间。每窝工一天折合60个人工工日，窝工人员的日标准工资50元，机械设备日租赁费400元。计算施工单位可索赔的工期、保函手续费以及费用。
考题
单选题在建设工程施工承包合同执行过程中，（ ）。A
业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B
业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C
业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D
业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔
考题
问答题某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主/咨询工程师标准服务协议书条件》订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件： 事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。 事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。 事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。 事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。 事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。 事件2中，承包商的索赔理由是否成立？说明理由。
考题
单选题下列关于工程索赔的说法中不正确的是（）。A
承包商与业主间的索赔，既可能发生承包商向业主的索赔也可能发生业主向承包商的索赔B
业主向承包商因工期延误所进行的索赔，一般累计赔偿额不超过合同总额的10%C
施工现场监理工程师没来得及签认的停电、停水、停气等的记录可作为索赔依据D
经各方签署的工程会议纪要可以作为索赔的依据
考题
多选题在施工总承包模式下，可能的工程索赔类型有（ ）。A承包商向建设项目业主提出的索赔B承包商向分包商提出的索赔C承包商向设计单位提出的索赔D建设项目业主向承包商提出的索赔E建设项目业主向分包商提出的索赔
热门标签
最新试卷