网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
某电力设备公司向某水利建设公司供应发电机组，水利建设公司尚有余款400万元没有按约定时间付清。其理由是，电力设备公司供应的发电机组交付迟延2周，并且发电机组安装后经测试达不到合同约定的发电容量，给水利建设公司造成了潜在利益损失，预计5年内损失将达到500万元。双方经协商达不成一致意见，于是电力设备公司向法院提起诉讼。
请根据问题，选出最正确的答案。在本案中，双方都存在着违约行为。按照合同法的规定，电力设备公司和水利建设公司应（）
A
各承担50％的责任
B
按各自的违约行为承担责任
C
电力设备公司和水利建设公司按7∶3比例承担责任
D
电力设备公司和水利建设公司按6∶4比例承担责任
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题某电力设备公司向某水利建设公司供应发电机组，水利建设公司尚有余款400万元没有按约定时间付清。其理由是，电力设备公司供应的发电机组交付迟延2周，并且发电机组安装后经测试达不到合同约定的发电容量，给水利建设公司造成了潜在利益损失，预计5年内损失将达到500万元。双方经协商达不成一致意见，于是电力设备公司向法院提起诉讼。 请根据问题，选出最正确的答案。在本案中，双方都存在着违约行为。按照合同法的规定，电力设备公司和水利建设公司应（）A 各承担50％的责任B 按各自的违约行为承担责任C 电力设备公司和水利建设公司按7∶3比例承担责任D 电力设备公司和水利建设公司按6∶4比例承担责任” 相关考题
考题
在本案中，双方都存在着违约行为。按照合同法的规定，电力设备公司和水利建设公司应（）A.各承担50％的责任B.按各自的违约行为承担责任C.电力设备公司和水利建设公司按7∶3比例承担责任D.电力设备公司和水利建设公司按6∶4比例承担责任
考题
某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签订后，供应商未按合同约定交货，则（）A 施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B 供应商应向施工单位承担违约责任C 供应商应向贸易公司承担违约责任D 施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
考题
（二）
某石油化工项目，项目业主与一家石化建设公司签订了项目生产装置及公用工程设备安装工程合同。同时委托一家设备监理公司对全部设备安装过程进行监理。在工程实施过程中，发生如下事件：
事件1：项目业主要求设备监理公司负责编制该石化项目全部设备安装工程施工总进度计划，报项目业主审批。
事件2：石化建设公司按总进度计划要求，编制了生产装置安装（关键工序）的实施性施工进度计划（见下图），并报送项目监理机构。
事件3：因项目业主不能及时提供安装场地，导致A工作比原计划推迟3周开工，石化建设公司向监理机构提出将合同工期顺延3周。
事件4：根据合同约定，石化建设公司将D工作分包给某专业分包公司，分包合同约定，第8周末分包公司进场开始施工。在实施D工作的进程中，分包公司工作质量存在严重缺陷，总监理工程师经项目业主同意后向分包公司发布了停工令。分包公司停工整改1周，满足工作质量要求后复工。复工后，又因项目业主提供图纸延误，D工作停工2周。石化建设公司经计算后向监理机构提出D工作停工1周的费用索赔及顺延合同工期2周的要求。
问题： 事件3中，项目监理机构是否应批准化工建设公司的延期申请，并说明理由。
考题
（二）
某石油化工项目，项目业主与一家石化建设公司签订了项目生产装置及公用工程设备安装工程合同。同时委托一家设备监理公司对全部设备安装过程进行监理。在工程实施过程中，发生如下事件：
事件1：项目业主要求设备监理公司负责编制该石化项目全部设备安装工程施工总进度计划，报项目业主审批。
事件2：石化建设公司按总进度计划要求，编制了生产装置安装（关键工序）的实施性施工进度计划（见下图），并报送项目监理机构。
事件3：因项目业主不能及时提供安装场地，导致A工作比原计划推迟3周开工，石化建设公司向监理机构提出将合同工期顺延3周。
事件4：根据合同约定，石化建设公司将D工作分包给某专业分包公司，分包合同约定，第8周末分包公司进场开始施工。在实施D工作的进程中，分包公司工作质量存在严重缺陷，总监理工程师经项目业主同意后向分包公司发布了停工令。分包公司停工整改1周，满足工作质量要求后复工。复工后，又因项目业主提供图纸延误，D工作停工2周。石化建设公司经计算后向监理机构提出D工作停工1周的费用索赔及顺延合同工期2周的要求。
问题： 事件1中，项目业主的要求是否妥当，并说明理由。
考题
1．背景
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期大幅延误和巨大的成本额外开支，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所向业主提出索赔报告。
2．问题
(1)索赔要求成立必须具备的条件有哪些
(2)如何计算人工费上涨额度
(3)如何计算材料费上涨额度
考题
背景
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期大幅延误和巨大的成本额外开支，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所向业主提出索赔报告。
问题
(1)索赔要求成立必须具备的条件有哪些？
(2)如何计算人工费上涨额度？
(3)如何计算材料费上涨额度？
考题
依照合同法的规定，下列哪些选项中的合同是双务有偿合同？（）A、甲与乙签订一份合同，约定由甲向乙出卖一台旧彩电B、甲公司与乙公司签订一份合同，约定由甲公司向乙公司租赁一幢闲置楼房C、张某与李某签订一份合同，约定由张某向李某借款5万元，没有约定利息
考题
某实业公司与陈某签订承包协议，双方约定由陈某自筹资金承包该公司在A市设立的办事处，为该公司接洽业务，实业公司为陈某提供办公地点和经营的一切合法手续，办事处实行非独立核算。承包后，陈某以实业公司的名义与某物资供应公司签订了提供铝钒土1万吨，总价款200万元的供货合同。合同订立后，陈某找实业公司办公室的李某搞到一张空白介绍信，私刻一枚实业公司的财务专用章，在某银行开设了帐户，并通知物资供应公司将预付款25万元汇入该帐户。陈某收到25万元之后，只供给价值8万元的货物，并退款5万元，余款提取后，即携款潜逃。物资供应公司诉至法院，要求实业公司返还货款。
请根据案情回答下列问题：物资供应公司是否有权要求实业公司承担责任？为什么？
考题
广州飞龙电力设备有限公司成立于1998年，主要经营电力设备产品，经多年经营，其产品在电力设备行业内享有较高的知名度，其产品被数个国家重点项目使用，在其注册地区以外也有较大影响力。2005年3月，该公司员工王某与他人合资注册成立深圳飞龙电力设血有限公司，经营产品也是电力设备。2005年8月，深圳飞龙公司销售电力设备若干，获利20万元。2005年底，广州飞龙公司起诉王某及深圳飞龙公司，认为王某与别人合资成立的公司使用与本公司相同的字号，构成不正当竞争行为，诉请法院判决深圳飞龙公司停止使用飞龙字号并赔偿损失。请问此案应如何处理？
考题
某建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来经检测，发现有1／3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是某建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是某建筑安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被某电力设备有限公司所兼并，成为其分公司。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款；而某电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。某安装公司应该以谁为被告？此债务应该由谁来承担？
考题
公司总部委托直属建设公司建设管理的工程项目，由直属建设公司发文任命业主项目经理及其他管理人员，由属地公司指派属地协调联系人，（）指派物资协调联系人。A、属地公司B、省公司C、国网物资公司D、建设管理单位
考题
单选题某电力设备公司向某水利建设公司供应发电机组，水利建设公司尚有余款400万元没有按约定时间付清。其理由是，电力设备公司供应的发电机组交付迟延2周，并且发电机组安装后经测试达不到合同约定的发电容量，给水利建设公司造成了潜在利益损失，预计5年内损失将达到500万元。双方经协商达不成一致意见，于是电力设备公司向法院提起诉讼。
请根据问题，选出最正确的答案。如果水利建设公司提起反诉，要求电力设备公司赔偿500万元的潜在利益损失。该损失在法律上是（）A
实际损失B
积极损失C
可得利益的损失D
附带损失
考题
单选题某电力设备公司向某水利建设公司供应发电机组，水利建设公司尚有余款400万元没有按约定时间付清。其理由是，电力设备公司供应的发电机组交付迟延2周，并且发电机组安装后经测试达不到合同约定的发电容量，给水利建设公司造成了潜在利益损失，预计5年内损失将达到500万元。双方经协商达不成一致意见，于是电力设备公司向法院提起诉讼。
请根据问题，选出最正确的答案。电力设备公司提起诉讼，要求水利建设公司承担责任的合法理由是（）A
过错责任原则B
不存在免责事由C
公平责任D
无过错责任原则
考题
问答题某实业公司与陈某签订承包协议，双方约定由陈某自筹资金承包该公司在A市设立的办事处，为该公司接洽业务，实业公司为陈某提供办公地点和经营的一切合法手续，办事处实行非独立核算。承包后，陈某以实业公司的名义与某物资供应公司签订了提供铝钒土1万吨，总价款200万元的供货合同。合同订立后，陈某找实业公司办公室的李某搞到一张空白介绍信，私刻一枚实业公司的财务专用章，在某银行开设了帐户，并通知物资供应公司将预付款25万元汇入该帐户。陈某收到25万元之后，只供给价值8万元的货物，并退款5万元，余款提取后，即携款潜逃。物资供应公司诉至法院，要求实业公司返还货款。
请根据案情回答下列问题：本案中人民法院对陈某的行为应如何处理？
考题
多选题东华建筑工程公司2012年3月承包某高速公路工程，其中一处加油站工程分包给明朗建设工程公司。12月20日完工结算工程价款，收到工程总收入19000万元，其中加油站工程价款1600万元。关于明朗建设公司应纳营业税说法正确的是（）A应纳营业税48万元B应纳营业税80万元C南方建筑公司不需要代扣代缴粤西建设公司的应纳营业税D南方建筑公司应代扣代缴粤西建设公司的应纳营业税
考题
问答题某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。
1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。 2.机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。 3.基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。 4.机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?
考题
问答题某建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来经检测，发现有1／3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是某建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是某建筑安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被某电力设备有限公司所兼并，成为其分公司。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款；而某电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。某安装公司应该以谁为被告？此债务应该由谁来承担？
考题
单选题某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。A
施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责B
供应商应向施工单位承担违约责任C
供应商应向贸易公司承担违约责任D
施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
考题
问答题某实业公司与陈某签订承包协议，双方约定由陈某自筹资金承包该公司在A市设立的办事处，为该公司接洽业务，实业公司为陈某提供办公地点和经营的一切合法手续，办事处实行非独立核算。承包后，陈某以实业公司的名义与某物资供应公司签订了提供铝钒土1万吨，总价款200万元的供货合同。合同订立后，陈某找实业公司办公室的李某搞到一张空白介绍信，私刻一枚实业公司的财务专用章，在某银行开设了帐户，并通知物资供应公司将预付款25万元汇入该帐户。陈某收到25万元之后，只供给价值8万元的货物，并退款5万元，余款提取后，即携款潜逃。物资供应公司诉至法院，要求实业公司返还货款。
请根据案情回答下列问题：陈某与实业公司签订的承包协议是否有效？为什么？
考题
问答题1999年10月11日，某化工厂为扩大生产，向某公司借款20万元，约定于2000年10月11日偿还，若迟延还款，某化工厂承担违约金。2000年10月11日某公司要求某化工厂偿还借款，某化工厂因产品销售不好，一时无力清偿20万元借款，于是某化工厂向某公司请求暂缓一段时间偿还，某公司未作任何表示，此后双方未再发生联系。2002年10月30日某公司找到某化工厂要求偿还借款并付清迟延还款违约金。某化工厂以还款时效已过，拒绝还款，某公司遂诉至法院。某化工厂拒绝还款的理由是什么。
考题
多选题交通部门投资建设的路网项目，其承贷主体包括（）A各级交通厅局B各级公路管理站C城市投资建设公司D交通投资建设公司
热门标签
最新试卷