考题
某安装公司应该以谁为被告?此债务应该由谁来承担?
考题
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GAI资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了下列情况:
业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。
A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术元要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
【问题】:
1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?
2.A单位作为本项目的管道分包商是否合适?为什么?
3.由于焊口遭到油漆污染,A单位向B单位的索赔应该怎么做?
4.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否合适?应该怎么做?
5.监理为何制止管工带压紧固螺栓的行为?
考题
背景资料:
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同。合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1级资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了下列情况:
业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违法了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失5万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出5万元的费用索赔和6天的工期索赔。
A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
机电安装公司在试运行时,有两台油泵出现震动大、噪声大,电动机端部发热等异常现象。经调查发现:油泵的钢垫铁有移位和松动;电动机与油泵的联轴器同轴度超差。
问题:
1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?
2.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否成立?应该怎么做?
3.监理为什么制止管工带压紧固螺栓的行为?试压时的压力表有何要求?
4.按油泵安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。
考题
甲委托乙安装公司为其安装空调,安装过程中甲放在书房抽屉的现金被乙公司员工钱某盗走,地板在安装过程中由于员工钱某未采取保护措施致使部分地板产生严重擦痕,员工方某在安装空调外挂机时不慎掉下金属板手将楼下孙某养的一盆名贵花卉砸坏。对此,下列说法正确的是:( )A.乙安装公司对甲失窃、地板受损以及孙某花卉毁损均构成违约责任
B.花卉毁损属于方某的个人责任,乙安装公司无需对此承担责任
C.钱某为乙安装公司的员工,因职务行为之便利而行偷盗,应由乙安装公司承担责任
D.乙安装公司不承担甲失窃的责任,因为钱某的偷盗行为不属于职务行为
考题
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。
问题:
1.机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?
2.本工程至少应编制哪些主要施工方案?
3.机电安装公司至少取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装工作?
4.合成塔在安装前应向哪个机构履行何种手续?
考题
某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应( )。
A.按中标无效处理
B.视为放弃投标
C.按废标处理
D.视为放弃中标项目
考题
若某邮件系统的附件处理模块中包含:“选择附件”、“上传附件”功能,该模块属于()A、逻辑凝聚模块B、时间凝聚模块C、功能凝聚模块D、数据凝聚模块
考题
某安装公司受托给某单位安装电表一批。每安装一块电表收取费用300元,其中电表价款260元,安装费40元。该安装公司安装电表取得的收入,应当征收增值税。
考题
在正常情况下,CAN网络允许()A、StarSCAN与模块之间通讯B、某模块发送信息给其他模块C、某模块向其他模块请求信息D、上述说法都对
考题
海上油气集输的主要任务是()A、采油、气和二次采油B、油气处理C、原油储运D、A、B、C三点
考题
某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目
考题
日结时提示系统存在异常流水,在人工冲正模块中可查询到某卡的异常流水,若该卡的卡钱包余额未增加,且交易记录查询中查不到充值记录,则该笔异常流水应执行()操作。A、坏卡处理B、人工冲正C、人工确认D、不处理
考题
某油气处理装置需要绘制某数据点的历史趋势图,应通过()获得数据。A、ME报警记录B、值班记录C、设备巡检记录D、生产运行报表
考题
某台机组,每天燃煤量B=2800t,Qnet=5260大卡/公斤,其中28%变为电能,求该机单机容量,(1千瓦时=860大卡)
考题
油气外输管道通常连接于陆上石油终端与()之间。A、井口平台B、海上处理平台C、单点泊系
考题
某机电安装公司二名工人单某、丛某准备用电焊机切割铸铁管头,单某首先将焊机电源线接在电源上,让丛某看护电源,自己又去接焊机上的电源,丛某看护的电源配电箱离焊机有20多米远,电焊机又在锅炉房内,丛某看不到单某工作情况,约10钟左右,丛某误认为单某已经接好就合上电闸,此时,单某正拿着电线在接线,瞬间被电击倒,经抢救无效死亡。
推拉电闸应怎样进行?()A、确认无误后方可推拉B、时间差不多就可推拉电闸C、丛某到现场去查看D、丛某应将配电箱处理好后方可到现场去找单某是否处理好E、推拉电闸时要戴手套,头部应偏斜以防电弧烧伤面部
考题
中海油自主研发的旋转导向系统、随钻测井系统联袂完成渤海某井的海上作业。这标志着我国可自主完成海上()和复杂油气层的开采需求,有望大幅降低开发综合成本。A、“丛式井”B、“密集井”C、“深度井”D、“复合井”
考题
背景
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。
机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?
考题
某机电设备国际招标,某投标文件中某台设备有一项重要技术参数偏离(该参数在招标文件中标有“*”号),则评标时对该投标文件的正确处理是()。A、调增评标价格,但不超过该设备投标价格的1%B、调增评标价格,但不超过该设备投标价格的0.5%C、调增评标价格,但不超过投标总价的1%D、将该投标文件认定为废标
考题
下位机输入模块某点输入不接通,分析可能的原因及如何处理?
考题
问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了以下事件:
事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。
事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
事件三中,A单位向业主及机电安装公司的索赔是否合适?应该怎么做?
考题
问答题下位机输入模块某点输入不接通,分析可能的原因及如何处理?
考题
问答题背景
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。
机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?
考题
判断题在固定资产管理模块中生成的记账凭证会自动传递给账务处理模块,如果发现生成的某张凭证有错误,可以在账务处理模块中直接修改A
对B
错
考题
问答题背景
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。
合成塔在安装前应向哪个机构履行何种手续?
考题
问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了以下事件:
事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。
事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
业主合同经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?
考题
问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了以下事件:
事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。
事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
监理为何制止事件四中紧固螺栓的行为?
考题
单选题若某邮件系统的附件处理模块中包含:“选择附件”、“上传附件”功能,该模块属于()A
逻辑凝聚模块B
时间凝聚模块C
功能凝聚模块D
数据凝聚模块