2020年造价工程师《造价管理》每日一练(2020-10-22)

发布时间：2020-10-22

2020年造价工程师《造价管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、针对邮电、化肥项目，投资项目资本金的具体比例为( )及以上。【单选题】

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

正确答案:D

答案解析:

2、关于流水施工,下列说法正确的有()。【多选题】

A.全等节拍流水的流水节拍和步距不等

B.非节奏流水各个施工段上的流水节拍不尽相等

C.等步距异节奏流水专业工作队数大于施工过程数

D.非节奏流水施工过程数等于工作队数

E.非节奏流水各作业队都能连续施工,施工段可能有空闲

正确答案:B、C、D、E

答案解析:A项,全等节拍流水的相邻施工过程的流水步距相等,且等于流水节拍。

3、某项目投资200万元，利润总额50万元，计入总成本费用的利息费用10万元，当期应付利息费用10万元，则利息备付率为( )。【单选题】

A.6

B.10

C.15

D.20

正确答案:A

答案解析:该项目投资的利息备付率ICR= EBIT/PI= (50+10)/10 =6。式中， EBIT为息税前利润；PI为计入总成本费用的应付利息。

4、城镇土地使用税的纳税对象不包括( )。【单选题】

A.农村土地

B.县城的国有土地

C.城市的集体所有土地

D.建制镇的集体所有土地

正确答案:A

答案解析:城镇土地使用税的纳税对象包括在城市、县城、建制镇和工矿区内的国有和集体所有土地，但不包括农村土地。

5、当建设工程施工合同甲乙双方因工程价款结算引起纠纷，当事人一方应当向( )人民法院提起诉讼。【单选题】

A.合同签订地

B.工程所在地

C.发包人住所地

D.承包人住所地

正确答案:B

答案解析:对于一般的合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程合同的纠纷以施工行为地为合同履行地。

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理人批准。
在边坡施工过程中，因业主提供的水泥未到，使该项作业从8月3日至8月16日停工（该项作业的总时差为0天），该项作业人工30人，混凝土搅拌机1台。
8月7日至8月9日因下雨，涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工10人。
8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业的总时差为4天），该项作业人112人。
为此，承包人于8月5日后陆续送交了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，并于8月24日向监理人提交了一份索赔书，其计算书的主要内容如下：
1.工期索赔：
（1）边坡8月3日至8月16停工，计14天。
（2）涵洞基础 8月7日至8月9日停工，计3天。
（3）砌筑8月17日至8月21日延迟开工，计4天。
总计请求顺延工期：21天。
2.费用索赔：
（1）窝工机械设备费：
一台混凝土搅拌机 14×165=2310（元）。
一台砂浆搅拌机7×78=546（元）。
小计：2856元。
（2）窝工人工费：
边坡 30人×80×14=33600（元）。
基础 10人×80×3=2400（元）。
砌筑 12人×80×4=3840（元）。
小计：39840元。
（3）管理费增加：（2856+39840）×15%=6404.4（元）。
（4）利润损失：（2856+39840+6404.4）×7%=3437.03（元）。
经济索赔合计：52537.43元。
<1> 、承包人提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？
<2> 、假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日35元计：综合费率为窝工费的10%。承包人上报的人工、机械单价为承包人投标单价，试确定索赔额。

答案：
解析：
1.承包人提出的工期索赔不正确。
（1）边坡停工14天，应予工期补偿14天。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。
（2）基础开挖停工，不予工期补偿。因为正常下雨属于季节性因素，是有经验的承包人能预计的，在施工组织中应作考虑，不予索赔。
（3）砌筑停工，不予工期补偿，因为该项停工属于承包人自身原因造成的。
同意工期补偿：14+0+0=14（天）。
2.费用索赔审定：
（1）窝工机械费
边坡机械窝工：14×165×65%=1501.5（元）。
砌筑机械窝工：因砂浆搅拌机故障为非业主原因，所以造成砂浆搅拌机的窝工机械费不予补偿。
小计：1501.5元。
（2）窝工人工费
边坡窝工：30×35×14=14700（元）（业主原因造成，但窝工工人已做其他工作，所以只补偿工效差。
基础开挖窝工：不予补偿。
砌筑窝工：不予补偿。
小计：14700元。
（3）管理费、规费、税金
（1501.5+14700）×10%=1620.15（元）。
（4）索赔合计：1501.5+14700+1620.15=17821.65（元）。
对高强混凝土组成材料的要求，正确的有（　）。

A、应选用质量稳定的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥
B、粗骨料应采用间断级配
C、细骨料的细度模数2.6～3.0
D、高强混凝土的水泥用量不应大于550kg/m3
E、细骨料含泥量不小于2.0%
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是特种混凝土。粗骨料应采用连续级配，细骨料的含泥量不大于2.0%。
(2014年)依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定，防雷及接地装置若利用基础钢筋作接地极，编码列项应在()。

A.钢筋项目
B.均压环项目
C.接地极项目
D.措施项目
答案：B
解析：
1) 利用桩基础作接地极， 应描述桩台下桩的根数， 每桩台下需焊接柱筋根数， 其工程量按柱引下线计算；利用基础钢筋作接地极按均压环项目编码列项。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签