2022年造价工程师《工程计价》模拟试题(2022-01-17)

发布时间：2022-01-17

2022年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列属于承包商可以索赔的有( )。【多选题】

A.设计错误引起的索赔

B.加速施工费用的索赔

C.工程变更引起的索赔

D.对指定分包商的付款索赔

E.工程中人为障碍引起的索赔

正确答案:A、B、C、E

答案解析:承包商可以索赔的是由业主或客观原因导致的损失，因指定分包商与业主有合同关系，而与承包商并没有合同关系，所以承包商不能对指定分包商的付款索赔。

2、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例,然后再估算出拟建项目的主要设备投资,最后按比例求出拟建项目的静态投资,这种估算方法称( )。【单选题】

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法

正确答案:D

答案解析:比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例,先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资,再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。A项,设备系数法是指以拟建项目的设备购置费为基数,根据已建成的同类项目的建筑安装费和其他工程费等与设备价值的百分比,求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费,进而求出项目的静态投资;B项,主体专业系数法是指以拟建项目中投资比重较大,并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数,根据已建同类项目的有关统计资料,计算出拟建项目各专业工程与工艺设备投资的百分比,据以求出拟建项目各专业投资,然后加总即为拟建项目的静态投资;C项,朗格系数法是以设备购置费为基数,乘以适当系数来推算项目的静态投资。

3、合同双方发生争议后，一般情况下，双方都应继续履行合同，当事人方可停止履行施工合同的情况为( )。【多选题】

A.监理人要求停止施工

B.项目经理要求停止施工

C.单方违约导致合同确已无法履行、双方协议停止施工

D.调解要求停止施工，且为双方接受

E.仲裁机关要求停止施工

正确答案:C、D、E

答案解析:

4、在用类似工程预算法编制工程概算时，需用价差公式对类似工程的成本单价进行调整，以下各项中不属于成本单价的是（ ）。【单选题】

A.人工费

B.施工机具使用费

C.企业管理费

D.规费

正确答案:D

答案解析:价差调整公式为式中，a%、b%、c%、d%——类似工程预算的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费占预算成本的比重。

5、我国现行建筑安装工程费用构成中，属于措施项目费的项目有(  )。【多选题】

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.已完工程保护费

E.研究试验费

正确答案:A、B、D

答案解析:措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：（一）安全文明施工费：1、环境保护费；2、文明施工费；3、安全施工费；4、临时设施费；（二）夜间施工增加费；（三）非夜间施工照明费；（四）二次搬运费；（五）冬雨季施工增加费；（六）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；（七）已完工程及设备保护费；（八）脚手架费；（九）混凝土模板及支架（撑）费；（十）垂直运输费；（十一）超高施工增加费；（十二）大型机械设备进出场及安拆费；（十三）施工排水、降水费；（十四）其他。

6、以下各项中包括在单项工程投资估算指标中的是( )。【单选题】

A.工程费用

B.工程建设其他费

C.基本预备费

D.价差预备费

正确答案:A

答案解析:单项工程指标指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。

7、建设项目决策的意义是( )。【多选题】

A.直接关系到政府办事能力的好坏

B.直接关系到项目建设的成败

C.关系到工程造价的高低及投资效果的好坏

D.关系到国家投资效益的好坏

E.关系到国家发展计划的顺利进行

正确答案:B、C

答案解析:项目决策正确与否，直接关系到项目建设的成败，关系到工程造价的高低及投资效果的好坏。建设项目决策只是具体对某一项目可行性进行研究决策，不会由此对国家整体的发展计划产生影响。

8、除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于( )。【单选题】

A.实体工程量

B.实体工程量+施工损耗

C.实体工程量+施工需要增加的工程量

D.实体工程量+措施工程量

正确答案:A

答案解析:工程数量主要通过工程量计算规则计算得到。工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算；投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。

9、以下关于流动资金的估算，描述正确的是( )。【单选题】

A.流动资金估算可以分为分项详细估算法和扩大单价估算法

B.在不同生产负荷下的流动资金，可以按照100%生产负荷下的流动资金乘以百分比求得

C.流动负债中包括应收账款和预付账款

D.流动资金年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数

正确答案:D

答案解析:A项：流动资金估算一般采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标法。B项：在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据上述公式分别估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得。C项：流动负债=应付账款+预收账款D项：流动资金年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数。

10、《标准施工招标文件》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属子不可抗力事件发生后，发包人承担的风险范围包括( )。【多选题】

A.已运至施工场地的材料和工程设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额

D.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

E.赶工费用

正确答案:A、C、D、E

答案解析:不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

当拟建工程中有隧道内设备、管道安装时，措施项目清单可列（ ）。

A.设备、管道焊接保护措施

B.设备、管道施工安全防冻

C.总工期

D.隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施

答案：D

解析：

当拟建工程中有隧道内设备、管道安装时，措施项目清单可列“隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施”。

---

在桥梁的墩台基础中，受水文地质限制时，采用下列哪种基础较为经济合理（ ）。

A.扩大基础
B.桩基础
C.管柱基础
D.沉井基础

答案：D

解析：

本题考查墩台基础特点。选项 A 扩大基础是桥涵墩台常用的基础形式；选项 B 桩基础适用于地基浅层地质较差，持力层埋藏较深，需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时；选项 C 管柱基础施工方法和工艺较为复杂，所需机械设备较多，所以较少采用；选项 D 沉井基础在采用桩基础受水文地质条件限制时，采用沉井基础与其他深基础相比，经济上较为合理。

---

编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括()。

A.凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图
B.凡在施工过程中，有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，也需重新绘制，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图
C.凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，宜在原施工图上修改、补充作为竣工图
D.为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图和工艺流程图

答案：A

解析：

编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括： 1)凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。
2)凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后．作为竣工图。
3)凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。
4) 为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图.
5) 重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。2020教材P291-303

---

某工程项目分为三个单项工程和配套工程，经有关部门批准采取分别公开招标的形式确定了中标人，并签订了合同。合同签订与执行过程中有以下情况：
1．A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待定实施的工程性质虽明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(4)当工程变更导致该清单项目的实际工程量偏差超过15％时，该项综合单价由监理工程师提出调整，其他情况不作调整。当材料价格变化超过5％、机械使用费变化幅度超过5％时，可调整合同价款。
安全文明施工费按合同约定数额计算。当实际工程量发生变化时不作调整。专业工程措施费不作调整。
2．B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：
(1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月未支付给承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计入利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付的工程款作为偿还预付款而予以抵消为理由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。
(2)工程进行到第10个月时，国务院有关部门发出通知，要求某些建设项目暂停施工，该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
(3)复工后，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和误工责任。
3．C工程，在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但施工合同约定，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天。
4．项目配套道路工程，施工过程发生如下事件：
(1)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(2)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，业主代表下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。
承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求，并要求发包人承担应其要求承包人保卫现场人员工资1万元。
(3)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作，影响了施工。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
(4)由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m，业主代表向承包方下达了变更指令，承包方收到变更批令后及时向该桥的分包商发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：①由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；②此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向业主方提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。
(5)由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填。在招标文件中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
问题：
1．A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当合同条款中有哪些不足之处
2．B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理
3．C单项工程合同的合同工期应为多少天
4．列表说明道路工程索赔事件的处理结果。

答案：

解析：

问题1： A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大，应采用单价合同。(2)中供“乙方参考使用”说法不妥，应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。(3)内容不妥，不允许分包单位再次分包。(4)内容中“实际工程量偏差超过15％”说法不妥，应为工程量变化幅度超过15％时，可进行综合单价调整(没有适用或类似的综合单价时)，调整单价数额应由双方约定，而不是由监理工程师提出。安全文明施工措施费应根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整。“不调整”说法不妥。
专业工程措施费，原措施费已有的措施项目，应按原措施费组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
实际材料价格变化幅度超过5％，机械使用费变化幅度超过10％时，可以调整合同价款(一般可采取价格指数调整价格差额和采用造价信息调整价格差额)。
问题2：
业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担资金债务及违约责任，承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14天后)起计算，而不应是承包商所提出的第11天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程款支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。
由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法可以不向业主承担工期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担。
问题3：
按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，按照合同文件解释顺序的规定应以协议条款为准，应认定目标工期为581天。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。