2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-05-30)

发布时间：2020-05-30

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、建设工程设计合同履行时，( )是设计人的义务。【单选题】

A.提供必要的现场工作条件

B.按时提供设计依据文件和基础资料

C.保护设计人的知识产权

D.对外商的设计资料进行审查

正确答案:D

答案解析:本题考查的是设计人的责任。ABC三项属于发包人的责任。故，本题选D

2、债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。【多选题】

A.应征得债务人同意

B.未通知债务人，该转让不发生效力

C.债务人的抗辩权只能针对债权人

D.应当通知债务人

E.所有的从权利都随之转让给受让人

正确答案:B、D

答案解析:

3、接受要约的受要约人做出承诺后，要约和承诺的内容对( )产生法律约束力。【单选题】

A.要约人

B.受要约人

C.双方

D.双方都不

正确答案:C

答案解析:

4、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )。【不定项】

A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

正确答案:D

答案解析:本题考核的是安全防护。其中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

5、指定代理或法定代理终止的原因有( )。【多选题】

A.被代理人取得或者恢复民事行为能力

B.被代理人或代理人死亡

C.监护关系消灭

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.代理事项完成

正确答案:A、B、C

答案解析:

6、履行合同的担保方式包括( )。【不定项】

A.投标保证

B.留置

C.动产抵押

D.定金

E.违约金

正确答案:A、B、C、D

答案解析:《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。

7、有关仲裁协议作用的叙述中，正确的是( )。【多选题】

A.合同当事人均受仲裁协议的约束

B.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的补充条件

C.不排除法院对纠纷的管辖权

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E.仲裁裁决具有强制性

正确答案:A、D

答案解析:

8、FIDIC施工合同履行过程中，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给业主带来损失的款额的情况有( )。【多选题】

A.折价接收部分有缺陷工程

B.不合格材料和工程的重复检验

C.承包商没有改正忽视质量的错误行为

D.承包商未按期竣工

E.不可抗力事件对已完工程造成的损失

正确答案:A、B、C

答案解析:

9、下列关于中标通知书的说法，错误的是（ ）。【单选题】

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

B.中标价作为该投标人评标的基准价格

C.项目经理在要求履行合同时必须到位

D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

正确答案:D

答案解析:本题考查的是合同文件。项目经理的名称是中标人的投标文件中说明并已在评标时作为量化评审要素的人选，要求履行合同时必须到位。

10、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与( )签订分包合同。【不定项】

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

正确答案:C

答案解析:本题考核的是指定分包商与一般分包商的差异。指定分包商是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

以下属于建设单位计划系统中工程项目年度计划的有（　　）。

A.年度建设资金平衡表

B.年度设备平衡表

C.投资计划年度分配表

D.年度计划项目表

E.年度竣工投产交付使用计划表

答案：A,B,D,E

解析：

本胚考查重点是“工程项目年度计划”。工程项目年度计划主要包括文字和表格两部分内容。(1)文字部分。说明编制年度计划的依据和原则．建设进度、本年计划投资额及计划建造的建筑面积，施工图、设备、材料、施工力量等建设条件的落实情况，动力资源情况，对外部协作配合项目建设进度的安排或要求，需要上级主管部门协助解决的问题，计划中存在的其他问题，以及为完成计划而采取的各项措施等。(2)表格部分。包括①年度计划项目表。年度计划项目表将确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件(图纸、设备、材料、施工力量)的落实情况；②年度竣工投产交付使月计划表。年度竣工投产交付使用计划表将阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况．并阐明其竣工日期；③年度建设资金平衡表；④年度设备平衡表。选项C的“投资计划年度分配表”属于工程项目建设总进度计划。因此，本题的正确答案为ABDE。

---

　某工程，建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同，包括A～I共9项工作，合同工期200天；与乙施工单位签订了设备安装施工合同，包括P、Q共2项工作，合同工期70天。
　　经甲乙双方协调，并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014－5－1所示。
　　工程施工过程中发生如下事件：
　　事件1：工作B、C和H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和H的施工作业。

　图2014－5－1　施工进度计划
　　事件2：甲施工单位施工的设备基础（工作F）验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。
　　事件3：受到事件2的影响，乙施工单位窝工损失2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。
　　事件4：工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖，项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求，甲施工单位不同意复验，项目监理机构坚持要求复验，甲施工单位进行剥离后，复验结果表明工程质量合格。
　　【问题】
　　1.事件1中，在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下，甲施工单位应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序？为完成B、C和H三项工作，土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天？
　　2.写出事件2中项目监理机构处理该设计变更的程序。
　　3.事件2中，项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求？分别说明理由。
　　4.事件3中，项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求？分别说明理由。
　　5.事件4中，甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当？分别说明理由。

答案：

解析：

『正确答案』
　　1.主要考核考生对工程网络计划中工作时间参数（特别是机动时间）的掌握程度。
　　事件1中：
　　（1）施工顺序：C→B→H；
　　（2）土方施工机械最少闲置时间是10天。
　　2.主要考核考生对项目监理机构处理设计变更的程序的掌握程度。
　　事件2中，项目监理机构处理设计变更的程序：
　　（1）对变更费用和工期影响作出评估；
　　（2）与建设单位、施工单位共同协商确定费用及工期变化；
　　（3）会签《工程变更单》；
　　（4）监督甲施工单位返工处理。
　　3.主要考核考生对基于工程网络计划的费用补偿和工程延期分析方法和处理原则的掌握程度。
　　事件2中：
　　（1）项目监理机构应批准费用补偿5万元；理由：返工处理费用是由非甲施工单位原因造成的。
　　（2）项目监理机构不应批准工程延期20天（或：应批准工程延期10天）；理由：工作F的工作时间增加是由非甲施工单位原因造成的，但工作F有10天的总时差（只影响工期10天），故应批准工程延期10天。
　　4.主要考核考生对多个施工单位情景下费用补偿和工程延期处理原则的掌握程度。
　　事件3中：
　　（1）项目监理机构应批准费用补偿2万元；理由：窝工损失是由甲施工单位（非乙施工单位）原因造成的。
　　（2）项目监理机构不应批准工程延期20天（或：应批准工程延期10天）；理由：工作F的工作时间增加20天，但只影响工作P晚开始10天，故应批准工程延期10天。
　　5.主要考核考生对工程质量复验程序及结果处理原则的掌握程度。
　　事件4中：
　　（1）甲施工单位的做法不妥；理由：甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。
　　（2）项目监理机构的做法妥当；理由：项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，应坚持进行剥离复验。

---

根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当()。

A、及时提出意见和建议
B、要求设计单位改正
C、报告建设单位要求设计单位改正
D、报告监理单位要求设计单位改正

答案：A

解析：

本题考查的是《建设工程质量管理条例》。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。