2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-02-19)

发布时间：2020-02-19

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、设计合同履行中，委托任务范围内的设计变更，表述不正确的是( )。【多选题】

A.为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更

B.施工承包人不得修改建设工程勘察、设计文件

C.发包人、监理人可以协议修改建设工程勘察、设计文件

D.经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用

E.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经上一级审批机关批准

正确答案:C、E

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。委托任务范围内的设计变更：为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更。发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。故，本题选CE

2、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是（ ）。【单选题】

A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准

D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度

正确答案:D

答案解析:本题考查的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准；选项C,承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议。

3、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有( )。【不定项】

A.指示承包人提前竣工

B.指示承包人缩短合同工期

C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容

D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额

E.承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录

正确答案:A、B

答案解析:本题考核的是有关工程师职权的内容。备选项D和E属于工程师的职权。

4、施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务( )。【不定项】

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元

正确答案:D

答案解析:本题考核的是抵押权的实现。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。依题意可得：施工企业欠银行的债务=[500+20+50-(400-10)]万元=180万元。

5、建设工程招标管理中，为了保证招标行为的规范化、科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有( )。【多选题】

A.有组织编制招标文件的能力

B.有筹集相应资金的能力

C.有审查投标单位资质的能力

D.有组织开标、评标、定标的能力

E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

正确答案:A、C、D、E

答案解析:

6、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容是( )。【多选题】

A.报价计算的正确性

B.评标价的优劣

C.投标人的资格

D.投标保证有效性

E.与标底的偏差程度

正确答案:A、C、D

答案解析:

7、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。【单选题】

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

正确答案:C

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在一年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。故，本题选C

8、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )。【不定项】

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:C

答案解析:本题考核的是发包人的义务。其中，发包人有义务向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。其他项均属于承包人的义务内容。

9、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。【单选题】

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

正确答案:B

答案解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ACD属于责任范围。选项B属于非外力引起的机械或电气装置的本身损失。

10、工程师接到承包商提交的竣工报表后，应进行工程量详细核算，并在收到竣工报表后( )d内完成签证工作，业主依据工程的签证予以支付竣工结算款。【单选题】

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:B

答案解析:

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。

A.国家重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.限额以下的小型住宅工程
E.利用国际组织贷款的工程

答案：A,B,C,E

解析：

2020版教材P11-12
下列建设工程必须实行监理：
1) 国家重点建设工程；
2) 大中型公用事业工程；
3) 成片开发建设的住宅小区工程；
4) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
5) 国家规定必须实行监理的其他工程。

---

某公路工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。工程施工到第4周末时进行进度检查，发生以下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的工程量为840m2，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。事件3：C工作为检验、检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验、检测配合工作费用5000元。事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间？为什么？

答案：

解析：

2.批准工程延期2周。理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位责任，且该工作处于关键线路上，影响总工期2周，故应批准延期。

---

公路工程项目施工结束，应按照有关规定进行交工和竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。根据《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》等的规定，回答以下问题：
【问题】4.公路工程质量评分包括哪三部分？

答案：

解析：

4.公路工程质量评分包括：（1）分项工程质量评分；（2）分部工程和单位工程质量评分；（3）合同段和建设项目工程质量评分。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。