2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-01-27)

发布时间：2020-01-27

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。【不定项】

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

正确答案:B、D、E

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

2、建设工程合同的订立，一方采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。【单选题】

A.属于效力待定的合同

B.欠缺成立的条件

C.违反法律和社会公共利益

D.欠缺生效的条件

正确答案:D

答案解析:

3、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。【单选题】

A.扩大的初步设计概算

B.施工图预算

C.投资估算

D.初步设计概算

正确答案:D

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作相应调整。

4、一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )原则。【单选题】

A.全面履行

B.诚实信用

C.团结互助

D.信守商业道德

正确答案:B

答案解析:

5、招标准备阶段应编制好所有需要的文件，以便招标过程中陆续使用。下列文件中属于规范招标投标行为的文件的有（）。【多选题】

A.资格审查文件

B.招标文件

C.资格审查内容和标准文件

D.标底说明文件

E.评标的审查、比较要素和标准的文件

正确答案:A、B

答案解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。选项CDE属于用于招标评审的文件。

6、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的（）。【单选题】

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

正确答案:B

答案解析:本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

7、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。【多选题】

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:C、D

答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。

8、仲裁协议应包括的内容有( )。【多选题】

A.仲裁事项

B.法定仲裁管辖

C.是否可提出起诉

D.选定的仲裁委员会

E.请求仲裁的意思表示

正确答案:A、D、E

答案解析:

9、施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。【不定项】

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:A、B、D、E

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

10、下列关于接受投标书阶段的期限描述，正确的是（）。【单选题】

A.自发出招标信息开始至投标截止日期止

B.自标段划分开始至投标截止日期止

C.自标段划分开始至签订合同日期止

D.自发出招标信息开始至签订合同日期止

正确答案:A

答案解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。自发出招标信息开始至投标截止日期止，为接受投标书的工作阶段，包括进行资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件的澄清、接受投标人的标书等工作。

下面小编为大家准备了监理工程师的相关考题，供大家学习参考。

FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）

A.做好项目资金安排
B.给予承包商现场占有权
C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等
D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同

答案：C

解析：

2020版教材P152-153
工程师的主要责任和义务：执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等;确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等;工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。

某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。
施工过程中发生下列事件：
事件1：工程开工前，建设单位认为总监理工程师代表不具有注册监理工程师资格，仅具有工程师职称和5年工程实践经验，要求监理单位更换新的人员，监理单位不同意。
事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。
事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，专业分包工程在某隐蔽工程施工时，总承包单位未通知项目监理机构。
事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。
问题：
1．事件1中，建设单位的做法是否正确，说明理由。
2．事件2中，项目监理机构应如何协调处理?
3．事件3中，分包单位的资格应审查哪些内容?
4．事件3中，写出正确做法。
5．事件4中，总监理工程师、建设单位的做法是否正确，说明理由。

答案：

解析：

1．建设单位的做法不正确。根据《建设工程监理规范》GB／T50319--2013：具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员可以担任总监理工程师代表。
2．事件2中，项目监理机构应协调施工单位保管该批材料，若经设计单位确认可以使用，则该批材料可用于本工程；若不能使用，应要求退货。
3．应审核分包单位的以下内容：(1)分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证；(2)分包单位的业绩；(3)拟分包工程的内容和范围；(4)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
4．事件3中，分包单位在隐蔽工程隐蔽前48h，由总承包单位在以书面形式通知项目监理机构验收，验收合格方可隐蔽。若项目监理机构未能在验收前24h书面提出延期要求，不进行验收，总承包单位和分包单位可自行验收。
5．事件4中：
(1)总监理工程师直接签署工程竣工报验单，并向建设单位提交竣工验收报告和质量评估报告不正确。
总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。
(2)建设单位将未经验收的工程投入使用不正确。
建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。

A.承包人
B.发包人
C.监理单位
D.钢材供应商

答案：B

解析：

2020版教材P103
发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

下列关于国际工程组织实施模式的表述中，正确的有（）。

A.Project Controlling模式不能作为一种独立存在的模式
B.Partnering模式可以作为一种独立存在的模式
C.CM模式适合于时间因素最为重要的建设工程
D.相互信任是Partnering模式的基础和关键
E.Project Controlling模式可以取代工程项目管理服务

答案：A,C,D

解析：

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。