2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-12-11)

发布时间：2020-12-11

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。【单选题】

A.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

D.发包人负责检查试验，并承担相应费用

正确答案:A

答案解析:

2、下列关于投标人须知的说法，错误的是（ ）。【单选题】

A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件

B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定

C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写

D.附表中的内容可以与正文内容相抵触

正确答案:D

答案解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。附表中的内容不得与正文内容相抵触。

3、某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。【不定项】

A.投标人可以修改投标文件的实质内容

B.投标人不得修改投标文件的实质内容

C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

正确答案:B、C、D、E

答案解析:《招标投标法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4、下列选项中，属于指定代理关系终止条件的是（ ）。【单选题】

A.代理期间届满

B.作为代理人的法人终止

C.代理事项完成

D.被代理人死亡

正确答案:D

答案解析:本题考查的是代理关系。指定代理或法定代理关系终止原因包括：（1）被代理人取得或恢复民事行为能力；（2）被代理人或代理人死亡；（3）指定代理的人民法院或指定单位撤销指定；（4）监护关系消灭。选项ABC均为委托代理的终止条件。

5、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（ ）。【单选题】

A.设计方案的优劣

B.投标方案的投入、产出比的高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.设计资历和社会信誉

正确答案:D

答案解析:本题考查的是建筑工程设计投标管理。设计招标评审的内容包括：有设计方案的优劣；投入、产出经济效益比较；设计进度快慢；设计资历和社会信誉；报价的合理性。

6、根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。【多选题】

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:B、C、E

答案解析:本题考查代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。故，本题选BCE

7、法律关系主体，主要是指参加管理、监督活动。受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的( )。【单选题】

A.自然人及其法人

B.自然人、法人和其他组织

C.自然人和其他组织

D.法人和其他组织

正确答案:B

答案解析:

8、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（ ）核算设计费。【单选题】

A.初步设计概算

B.投资估算

C.施工图预算

D.扩大的初步设计概算

正确答案:A

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

9、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。【不定项】

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

正确答案:D

答案解析:本题考核的是被代理人对代理行为承担的民事责任。代理是代理人(分公司)以被代理人(施工企业)的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应直接归属被代理人(施工企业)享受和承担。

10、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是（）。【单选题】

A.企业法人的分支机构

B.企业的职能部门

C.国家机关

D.企业法人

正确答案:D

答案解析:本题考查的是担保方式。企业法人的分支机构、职能部门，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能够作为保证人。但是企业法人的分支机构有法人的书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（选项D正确）

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

索赔成立的基本条件（　）。

A.有明确的合同依据
B.有具体的损害事实
C.索赔期限符合合同约定
D.索取的费用和（或）工期与损害事实相符
E.必须经过建设单位同意

答案：A,B,C,D

解析：

本题考查的是索赔与反索赔。无需经建设单位同意。

---

进行工程质量事故处理的主要依据有（ ）。

A.相关的法律法规
B.质量事故的实况资料
C.有关的材料设备购销合同文件
D.工程建设惯例
E.有关的工程技术文件、资料、档案

答案：A,B,C,E

解析：

本题考核的是工程质量事故处理的主要依据。进行工程质量事故处理的主要依据有四个方面：一是相关的法律法规；二是具有法律效力的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同或分包合同等合同文件；三是质量事故的实况资料；四是有关的工程技术文件、资料、档案。

---

某工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为220天。经总监理工程师批准的施工总进度如图5-1所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。



施工过程中发生如下事件：

　　事件1：工作B完成后，验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15万元、窝工损失补偿15万元。

　　事件2：工程开工后90天下班时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常;工作H超前10天;工作I拖后10天;工作C拖后20天。

　　事件3：针对事件2，建设单位要求工程按原合同工期完成，施工单位对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩60天。

　　问题：

　　1、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。

　　2、事件1中，施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

　　3、事件2中，分别指出第90天下班时各工作时间进度对总工期的影响，并说明理由。

　　4、事件3中，指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。

答案：

解析：

参考答案：

　　问题1：

　　关键线路：1―3-4-5-7-8-11-12

　　工作H的总时差40天，自由时差10天

　　工作K的总时差30天，自由时差20天

　　工作M的总时差10天，自由时差10天

　　问题2

　　施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：时间发生的28天内递交索赔意向通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

　　工程延期的补偿为0.因为D工作延误10天，总时差10天，不会造成工期延长;E工作延误5天，总时差20天，不会造成工期延长

　　费用索赔15万元。因为地质情况与设计不符属于建设单位责任

　　问题3：

　　第90天检查时，G工作正常，对总工期无影响;H工作超前10天，但不是关键工作，所以对总工期无影响;I工作拖后10天，I工作是关键工作，所以会造成总工期延长10天;C工作拖后20天，但C工作有总时差30天，所以对总工期无影响。最终会对总工期造成延长10天的影响。

　　问题4：

　　N工作压缩60天后，H工作总时差50天，自由时差30天;K工作总时差20天，自由时差10天;M工作总时差10天，自由时差10天。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。