2019年监理工程师《合同管理》历年真题(2019-11-09)

发布时间：2019-11-09

2019年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

正确答案:A

答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。

2、依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()【单选题】

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案:B

答案解析:调解,是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议,不能达成和解协议时,在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下,通过对当事人进行说服教育,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法。

3、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

正确答案:C

答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。

4、某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求,工程师对延期开工报告的处理,正确的是()【单选题】

A.同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿

B.同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求

正确答案:A

答案解析:非承包人的责任,所以可以延期,但其中无损失,所以不能批准费用补偿。

5、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。【单选题】

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

正确答案:D

答案解析:合同中已有的可直接适用,合同中只有类似的,可以参照报价单内类似的价格。

6、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()【单选题】

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

正确答案:A

答案解析:暂列金额计入合同价格内,但其使用归工程师控制,实际上是一笔业主方的备用金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支,他有权全部使用、部分使用或完全不用。

7、公开招标和邀请招标的区别包括()【多选题】

A.对投标人资质的要求不同

B.竞争程度不同

C.招标费用不同

D.邀请投标人的方式不同

E.评标工作量不同

正确答案:B、C、D、E

答案解析:无论是公开招标还是邀请招标,都必须满足相应的资质条件。

8、施工合同履行中,需要进行爆破作业时,承包人应完成的义务包括()【多选题】

A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

B.取得爆破作业资质证件

C.与相邻建筑物所有人进行协调

D.作好施工现场的安全防护工作

E.保护相邻建筑物

正确答案:B、D、E

答案解析:A项,应是进行报批;C项,协调是发包人的责任。

9、依据FIDIC《施工合同条件》,下列风险中,属于业主应承担的风险有()【多选题】

A.外敌入侵

B.工程所在地发生的叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响

正确答案:A、B、C

答案解析:不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等是业主风险;不利气候条件不属业主风险,应由承包商承担。

10、依据FIDIC《施工合同条件》,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有()【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外部条件

C.业主提前占有工程

D.不可抗力事件造成的损害

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、C

答案解析:可以补偿利润的项目:延误发放图纸;延误移交施工现场;承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误;非承包人原因检验导致施工的延误;业主提前占用工程;对竣工检验的干扰。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的４８小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ ）。

Ａ继续后续工作的施工

Ｂ向发包人发出请求复工的通知

Ｃ向工程师再次发出请求复工的通知

Ｄ向发包人发出解除合同的通知

正确答案：A
工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是( )。
A. 工程质量监督机构 B. 国家建设行政主管部门
C. 省级建设行政主管部门 D. 市、县级建设行政主管部门

答案：C
解析：
根据《合同法》，关于合同履行一般规定的表述中，正确的是（ ）。

A.价款或者报酬不明确的，按照履行合同时履行地的市场价格履行
B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
C.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，不需要考虑给对方的准备时间
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
答案：B
解析：
考核《合同法》主要内容。合同履行的一般规则：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，适用下列规定：（1）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（2）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（3）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（4）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（5）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（6）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
下列选项中，属于工程造价动态比较内容的是（　　）。

A.工程造价目标分解值与造价实际值的比较
B.工程合同价与工程预算值的比较
C.工程造价实际值的预测分析
D.工程预算值与概算值的比较
答案：A
解析：
考点:监理规划主要内容。工程造价动态比较的内容包括：工程造价目标分解值与造价实际值的比较；工程造价目标值的预测分析。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签