2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-02-23)

发布时间：2020-02-23

---

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、工程师依据施工现场情况向承包人发布暂停施工指令时,应顺延合同工期的情况有()。【多选题】

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层,需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物,需要采取保护措施予以保护

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:
(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;
(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

2、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情况中,监理人应承担违约责任的有()。【多选题】

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示,在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误,导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断,导致工程发生质量事故

正确答案:D、E

答案解析:本题涉及的考点是监理人的责任限度的情况。在工程项目的建设过程中,监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负监理失职的责任;监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责,也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。

3、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是()。【单选题】

A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是施工合同的计价方式。可调价格合同,是针对固定价格而言,通常用于工期较长的施工合同。如工期在18个月以上的合同,发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响,为了合理分担外界因素影响的风险,应采用可调价格合同。

4、建设工程监理招标中,评标时需要考虑的最主要因素是()。【单选题】

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是建设工程监理招标的评标。监理招标的评标主要侧重于监理单位的资质能力、实施监理任务的计划和派驻现场监理人员的素质。

5、根据FIDIC《施工合同条件》,承包人可以提出费用补偿的有()。【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是FIDIC《施工合同条件》下可以合理补偿承包人索赔的条款。其他承包商的干扰;公共当局引起的延误;异常不利的气候条件都只能提出工期补偿。

6、下列关于合同公证的说法中,正确的是()。【单选题】

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同,法律效力高于经过鉴证的合同

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同公证。合同公证的目的是证明合同的合法性与真实性。合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同。公证作为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内和域外都有法律效力。

7、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时,首先应采取的措施是()。【单选题】

A.通知委托人,建议下达停工指令

B.征得委托人同意后,下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议,讨论对策

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是监理人执行监理义务可以行使的权力。按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括:在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人。

8、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使,施工单位()。【多选题】

A.可以行使代位权

B.可以行使撤销权

C.可以建设单位名义行使权利

D.可以自己的名义行使权利

E.只能对建设单位行使权利

正确答案:A、D

答案解析:本题涉及的考点是合同不当履行中的保全措施。保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时,允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施,这些措施包括代位权和撤销权两种。其中代位权是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限,其发生的费用由债务人承担。

9、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,工程师对分包工程的管理职责有()。【多选题】

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协商分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:B、D

答案解析:本题涉及的考点是工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系,对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查,行使确认权或否定权;对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。为了准确地区分合同责任,工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是()。【单选题】

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是《建设工程施工合同(示范文本)》中合同文件的优先解释顺序。订立合同时已形成的文件有:
(1)施工合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标书及其附件;
(4)施工合同专用条款;
(5)施工合同通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸;
(8)工程量清单;
(9)工程报价单或预算书。合同履行过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将其视为协议书的组成部分。当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。