2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-06-05)

发布时间：2020-06-05

---

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、对于施工合同约定由发包人提供的图纸,如果承包人要求增加图纸套数,则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中,正确的是()【单选题】

A.应由承包人自行复制,复制费用自行承担

B.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担

C.应由发包人复制,复制费用由发包人承担

D.应由发包人复制,复制费用由承包人承担

正确答案:D

答案解析:发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸,承包人要求增加图纸套数,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

2、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为,债权人可以()撤销。【单选题】

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

正确答案:C

答案解析:撤销权的行使必须向法院请求。

3、某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求,工程师对延期开工报告的处理,正确的是()【单选题】

A.同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿

B.同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求

正确答案:A

答案解析:非承包人的责任,所以可以延期,但其中无损失,所以不能批准费用补偿。

4、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()【单选题】

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元

正确答案:D

答案解析:抵押担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。主债权为500万元,利息为20万元,违约金50万元,拍卖费用(实现债权的费用)为10万元,则总债务为500+20+50+10=580(万元),580-400=180(万元)。

5、某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括()【多选题】

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按照约定期限支付预付款

正确答案:A、B、C

答案解析:此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

6、施工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()【单选题】

A.中标通知书、工程量清单、标准

B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

D.中标通知书、工程报价单、投标书

正确答案:C

答案解析:合同文件的解释顺序为:施工合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。

7、依据设计合同示范文本规定,下列有关设计工作内容变更的说法中,正确的有()【多选题】

A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充

B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时,只能由原设计单位修改并经审批后使用

C.发包人经原设计人书面同意后,可以委托其他具有资质的设计单位修改

D.由于发包人原因对设计进行重大修改,应另签订合同

E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作,应支付相应的设计费

正确答案:A、C、D、E

答案解析:设计工作内容变更中:①设计人的工作。设计人交付设计资料及文件后,参加有关设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。②委托任务范围内的设计变更(注意要批两次,先批再改再批)。设计变更应首先报原审批机关批准;由原勘察设计单位修改;修改后的设计文件仍需审批。③委托其他设计单位完成的变更。当原设计单位无力承担时,可委托其他设计单位完成,发包人经原设计人书面同意后,委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改,修改单位对修改部分承担责任(谁修改谁承担责任)。④发包人原因的重大设计变更,双方应另行签订补充协议或另订合同,发包人增付设计费;在未签合同前经发包人同意设计人所做设计工作应支付设计费。

8、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

9、合同订立后,甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行,下列关于该转让的说法中,符合《合同法》对合同转让规定的有()【多选题】

A.甲公司不须经乙公司同意,但要通知乙公司

B.丙公司直接对乙公司承担合同义务

C.丙公司可对乙公司行使抗辩权

D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保

E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任

正确答案:B、C、D

答案解析:当债务全部转移时,债务人即脱离了原来的合同关系,则由第三人取代原债务人而承担原合同债务,原债务人不再承担原合同中的义务和责任。合同约定提供履约担保,新债务人应该提供合同约定的履约担保,《合同法》规定:“债务人转移义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。”

10、依据FIDIC《施工合同条件》,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有()【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外部条件

C.业主提前占有工程

D.不可抗力事件造成的损害

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、C

答案解析:可以补偿利润的项目:延误发放图纸;延误移交施工现场;承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误;非承包人原因检验导致施工的延误;业主提前占用工程;对竣工检验的干扰。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。