2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-11-04)

发布时间：2021-11-04

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是 ()。【单选题】

A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

正确答案:B

答案解析:无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

2、根据《合同法》的规定,合同当事人承担违约责任的原则包括 ()。【多选题】

A.严格责任原则

B.惩罚性原则

C.过错推定原则

D.公平责任原则

E.补偿性原则

正确答案:A、B、E

答案解析:《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围,《合同法》规定,赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益。但是,违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如:合同约定了违约金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。按照《合同法》规定,承担违约责任的条件采用严格责任原则,只要当事人有违约行为,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任。

3、建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。【单选题】

A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

正确答案:D

答案解析:合同公证与鉴证,除另有规定外,都实行自愿申请原则;合同鉴证与公证的内容和范围相同;合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。合同公证与鉴证不同点包括:合同公证与鉴证的性质不同、合同公证与鉴证的效力不同和合同公证与鉴证的适用范围不同。

4、甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同,在乙公司逾期交货的情况下,依照《合同法》对迟延履行的规定,当交货时的价格浮动变化时,则该产品的结算价格 ()。【多选题】

A.无论上涨或下降,仍按原定价格执行

B.遇价格上涨时,按原价格执行

C.遇价格上涨时,按新价格执行

D.遇价格下降时,按新价格执行

E.遇价格下降时,按原价格执行

正确答案:B、D

答案解析:如果执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时按照原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。

5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师 ()。【单选题】

A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

正确答案:A

答案解析:若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时,有权要求承包商增加或更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

6、某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是 ()。【单选题】

A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担,由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担,由此延误的工期可以顺延

正确答案:A

答案解析:在材料和设备的使用前检验中,对于承包人负责采购的材料和设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。但不论何时,工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分,均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准,由承包人承担返工费用,工期不予顺延。

7、委托监理合同法律关系的客体是()。【单选题】

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:B

答案解析:合同法律关系的客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。①物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。②行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中,多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等。③智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密等。建设工程实施阶段所签订的其他合同,如勘察设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质成果或信息成果,而监理合同的标的是服务。

8、甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。【单选题】

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:C

答案解析:属于无处分权人处分他人财产订立的合同,是效力待定合同的一种。因题中没有指明甲是否进行了追认,或者是否再订立合同使乙取得机械的处分权,因此无法判定合同是否有效。

9、某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有 ()。【多选题】

A.计量98吨,则应补交2吨

B.计量98吨,则应补交1.5吨

C.计量99.8吨,则不再补交

D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

E.计量102吨,则退还2吨

正确答案:A、C、E

答案解析:有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限,如果合同约定供应的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限,以免交接验收时发生合同争议。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内,不按多交或少交对待,双方互不退补。超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。如果超过合理范围,则按实际交货数量计算。在计算多交或少交数量时,应按订购数量与实际交货数量比较,均不再考虑合理磅差和尾差因素。

10、某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在于 ()。【多选题】

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

正确答案:A、B、D

答案解析:由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。