2020年监理工程师《合同管理》章节练习(2020-08-30)

发布时间：2020-08-30

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理第二章 建设工程合同管理法律基础5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、下列选项中不能作为履约担保金的是（ ）。【单选题】

A.保兑支票

B.银行汇票

C.现金支票

D.银行保函

正确答案:D

答案解析:本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

2、合同法律关系的客体是指（）。【单选题】

A.合同的当事人

B.合同双方的权利

C.合同双方的义务

D.合同的标的

正确答案:D

答案解析:本题考查的是合同法律关系的构成。合同的标的即合同法律关系的客体，是参加合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象。

3、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。【单选题】

A.60

B.80

C.350

D.300

正确答案:A

答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。故，本题选A

4、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。【单选题】

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

正确答案:D

答案解析:本题考查的是合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担。

5、下列关于抵押的描述中，正确的是（ ）。【单选题】

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押权自登记时设立

正确答案:A

答案解析:本题考查的是担保方式。选项B，担保期间，抵押物不需转移给债权人；选项C，土地所有权不可以作为抵押物；选项D，应当办理抵押物登记的，抵押权自登记时设立。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为()。

A.依次关系
B.搭接关系
C.组织关系
D.工艺关系
答案：C
解析：
四、几个术语：工艺关系、组织关系、紧前工作、紧后工作、平行工作、先行工作、后续工作、线路、关键线路和关键工作。生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。
工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系
某实施监理的工程，项目业主与施工单位于2010年12月按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同，合同工期为11个月，2011年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单见表4—1，工程进度款按月结算，并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款)。
表4．1部分工作的工程量清单

施工单位编制的施工进度时标网络计划，如图4—1所示。该项目的各项工作均按最早开始时间安排，且各项工作均按匀速施工。2011年1至5月工程造价指数见表4—2。

表4-2 2011年1至5月工程造价指数

工程施工过程中，发生了如下事件。
事件1：A工作因设计变更，增加工程量，经工程师确认的实际完成工程量为840 m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时遇到不可预见的异常恶劣气候，造成施工单位的施工机械损坏，修理费用2万元，施工人员窝工损失0．8万元，其他损失费用忽略不计，工作时间延长1个月。
事件3：C工作施工时发现地下文物，导致C工作的工作时间延长1个月，施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元／台班，台班折旧费为100元／台班)。施工单位对文物现场进行保护，产生费用0．5万元。
【问题】
1．分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响，并说明理由。
2．施工单位是否可以就事件2、3提出费用索赔如果不可以索赔，说明理由。如果可以索赔，说明理由并计算可索赔多少费用。
3．截止到第5个月末，施工单位可以得到的工程款合计为多少万元

答案：
解析：
1．上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期影响的判断及理由如下。 (1)C工作的实际进度使总工期拖后1个月。
理由：C工作为关键工作，其工作时问延长1个月会使总工期拖后1个月。
(2)D工作的实际进度不影响总工期。
理由：D工作为非关键工作，有2个月的总时差，即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。
(3)E工作的实际进度不影响总工期。
理由：E工作为非关键工作，有1个月的总时差，即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。
2．对施工单位就事件2、3提出费用索赔的判断及理由如下。
(1)施工单位不可以就事件2提出费用索赔。
理由：依据《建设工程施工合同》(示范文本)中承包商可引用的索赔条款，遇到不可预见的异常恶劣气候只可以索赔工期。
(2)施工单位可以就事件3提出费用索赔。
理由：依据《建设工程施工合同》(示范文本)中承包商可引用的索赔条款，工作施工时发现地下障碍和文物而采取的保护措施既可以索赔工期，也可以索赔费用。
索赔费用=180×100+5 000=23 000(元)。
3．第1个月施工单位得到的工程款=(840／2×500+1 200／4>(1 200)×1．00=570 000(元)。
第2个月施工单位得到的工程款=(840／2×500+1 200／4×1 200)×1．05=598 500(元)。
第3个月施工单位得到的工程款=(1 800／6×1 000+1 200／4×1 200)×1．15=759 000(元)。
第4个月施工单位得到的工程款=(1 800／6×1 000+1 200／4x1 200)×1．10=726 000(元)。
第5个月施工单位得到的工程款=(1 800／6×1 000+600／2×1 100+800／4×1 200)x1．20=1 044 000(元)。
截止到第5个月末，施工单位可以得到的工程款合计=570 0004-598 500+759 000+726 000+1 044 000+23 000=3 720 500(元)=372．05(万元)。
某桥梁工程发生支架垮塌事故,1人死亡,15人重伤。事故发生后,项目经理立即向公司经理报告了安全事故,并启动了应急救援预案。公司经理在接到项目经理的报告后,在2小时后向当地的安全生产管理部门和交通管理部门报告。当地的安全生产管理部门和交通管理部门在接到报告3小时后向上一级安全生产管理部门和交通管理部门报告,通知了当地公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院。
【问题】（4）报告事故应当包括哪些内容?

答案：
解析：
4、①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故的简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。⑤已经采取的措施。⑥其他应当报告的情况。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签