2021年二级建造师《工程法规》模拟试题(2021-01-01)

发布时间：2021-01-01

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（ ）。【单选题】

A.24

B.27

C.30

D.42

正确答案:C

答案解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。双倍定金=15*2=30万违约金+定金100*15%+15=30万赔偿损失+定金=15+12=27万所以最高就是30万

2、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。【单选题】

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

正确答案:B

答案解析:供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。

3、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（ ）履行。【单选题】

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格

D.政府指导价格

正确答案:A

答案解析:本题考查的是合同履行的规定。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

4、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故分级中考虑的第一要素是（）。【单选题】

A.造成的直接经济损失

B.造成的间接经济损失

C.造成的人员伤亡数量

D.造成的社会影响

正确答案:C

答案解析:人身要素就是人员伤亡的数量。施工生产安全事故危害的最严重后果，就是造成人员的死亡和重伤。因此，人员伤亡数量被列为事故分级的第一要素。故本题选C。

5、对项目经审查合格的节能设计文件,下列说法正确的有()。【多选题】

A.建设单位可以要求施工单位变更节能设计,降低节能标准

B.施工单位可以要求分包施工单位变更节能设计,降低节能标准

C.建设不可以要求施工单位变更节能设计,降低节能标准

D.建筑节能强制性标准,仅是针对建设单位和施工单位的要求

E.建筑节能强制性标准,是针对建设单位、施工单位、监理单位的要求

正确答案:C、E

答案解析:新建建筑节能的规定分别从建设单位、施工单位、设计单位、监理单位进行了规范，均不能违背建筑节能强制性的标准。所以，CE正确。

6、某施工分包合同约定,由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工,则该施工机械使用前应由()共同进行验收。【单选题】

A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

正确答案:D

答案解析:使用承担的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。故，本题选D

7、劳动争议当事人对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决()日内向人民法院提起诉讼。【单选题】

A.7

B.15

C.30

D.60

正确答案:B

答案解析:《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。

8、根据《消防法》的规定，有（）行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。【多选题】

A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准

B.擅自拆除消防设施

C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量

D.遮挡消火栓

E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行

正确答案:A、B、D、E

答案解析:《消防法》规定，单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：（1）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（3）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（4）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（6）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（7）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。A、B、D、E选项符合《消防法》第60条的处罚规定；而C选项则符合《消防法》第59条的处罚规定，即处1万元以上10万元以下罚款。

9、建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中,《建设工程质量管理条例》规定，对施工图设计文件的要求是应当满足()。【单选题】

A.施工需要并按规定通过审查

B.建设单位的要求

C.城市规划的要求

D.施工质量和施工安全的要求

正确答案:A

答案解析:2019年4月经修改后颁布的《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

10、根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。【单选题】

A.勘察单位

B.建设单位和施工企业

C.设计单位

D.建设单位和监理单位

正确答案:B

答案解析:对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

某项目部承接一项直径为4.8m的隧道工程，起始里程为DK10+100，终点里程为DK10+868，环宽为1.2m，采用土压平面盾构施工，盾构隧道穿越地层主要为淤泥质黏土和粉砂土。项目施工过程中发生以下事件：事件一：盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。加固施工造成工期延误10天，增加费用30万。事件二：盾构侧面下穿一座房屋后，由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50mm，穿越后房屋沉降继续发展，项目部采用二次注浆进行控制。最终房屋出现裂缝，维修费用为40万。事件三：随着盾构逐渐进入全断面粉砂层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。经分析为粉砂流塑性过差引起。项目部对粉砂采取改良措施后继续推进，造成工期延误5天，费用增加25万元。（区间隧道贯通后计算处平均推进速度为8环/天）


问题：


1.事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少？说明理由。


2.事件二中，二次注浆应采用什么浆液？


3.事件三中，采用何种材料可以改良粉砂的流塑性？


4.整个隧道掘进的完成时间是多少天？（写出计算过程）




答案：
解析：

1.事件一，项目部可以索赔的工期10天，费用30万。理由：因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔；事件二，不可以索赔。理由：是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔；事件三，不能索赔。理由：地质条件符合勘探报告，是由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，所以不能索赔。


2.应用化学浆液。（注：本题知识点在第四版新教材中不作要求）


3.可以采用矿物系（如膨润土泥浆）、界面活性剂系（如泡沫）、高吸水性树脂系和水溶性高分子系四类，也可单独或组合使用。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）


4.隧道长：868-100=768(m)，所以掘进完成时间为：768/8/1.2=80(d)。




本案例第1问主要考查工期和费用索赔的费用计算及索赔的理由。施工索赔产生的原因有：发包人违约、不可抗力事件、合同缺陷、合同变更、工程师指令、其他第三方原因。事件一中，工程地质条件变化，这属于发包方责任，项目部可以索赔的工期10天，费用30万。事件二中，由于项目部施工不当，造成了房屋出现裂缝，发生维修费用40万，所以不能索赔。事件三中，地质条件符合勘探报告，工期延误及造成的损失是由施工单位未考虑施工措施及方法造成的.故不能索赔。


本案例第2问主要考查二次注浆的作用。二次注浆是以弥补一次注浆缺陷为目的进行的注浆。具体作用为：(1)补足一次注浆未充填的部分；(2)填充由浆体收缩引起的空隙；(3)以防止周围地层松弛范围扩大为目的的补充。以上述(1)、(2)为目的的二次注浆，多采用与一次注浆相同的浆液；若以(3)为目的，多采用化学浆液。题目中项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50mm，穿越后房屋沉降继续发展，项目部采用二次注浆进行控制.其目的是防止周围地层松弛范围扩大，故采用二次灌浆。


本案例第3问主要考查改良材料的性能及特点。改良材料必须具有流动性、易与被开挖土砂混合、不离析、无污染等特性。一般使用的改良材料有矿物系（如膨润土泥浆）、界面活性剂系（如泡沫）、高吸水性树脂系和水溶性高分子系四类（我国目前常用前二类），可单独或组合使用。


本案例第4问主要考查工程施工进度。起始里程为DK10+100，终点里程为DK10+868，则隧道总长为868-100=768(m)，环宽为1.2m，则整个隧道共768/1.2=640（环）。另外，平均推进速度为8环/天，则整个隧道掘进的完成时间为640/8=80(d)。



碾压过程中，在振动碾压（ ）后，混凝土表面有明显灰浆泌出，表面乎整、润湿、光滑，碾滚前后有弹性起伏现象，则表明混凝土料干湿适度。

A．2～3遍

B．3～4遍

C．4～5遍

D．5～6遍

正确答案：B
进度控制工作包括了大量的组织和协调工作，而()是组织协调的重要手段。

A.研究讨论
B.会议
C.制定方案
D.宣传
答案：B
解析：
2020新版教材P150页
(5)进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签