2021年二级建造师《工程法规》历年真题(2021-07-28)

发布时间:2021-07-28


2021年二级建造师《工程法规》考试共80题,分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、根据《安全生产法》,生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失,应当依法承担略偿责任,拒不承担的,由()依法强制执行。【单选题】

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

正确答案:A

答案解析:《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的,由人民法院依法强制执行。

2、根据《民事诉讼法》,下列证据中,属于书证的是()。【单选题】

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质重鉴定报告

D.施工合同

正确答案:D

答案解析:本题考査的是民事诉讼证据。选项A属于电子数据;选项B属于物证,选项C属于鉴定意见。

3、依法必须进行施工招标的工程建设项目,可以采用邀请招标的情形有( )。【多选题】

A.项目受自然地域环境限制,只有少数潜在投标人可供选择

B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.涉及国家安全,国家秘密或者抢险救灾,不适宜进行招标

E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

正确答案:A、C

答案解析:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标,但是有下列情形的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。根据工程建设项目使用招标投标办法(七部委30号令)还应该包括涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的情形(但教材没有建议不选)

4、某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中,正确的是()。【单选题】

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案:D

答案解析:本题考査的是仲裁裁决的执行。选项A申请仲裁裁决强制执行的期间为2年;选项B由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

5、某建设工程项目中,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司,乙公司施工工程不符合规定质量标准,给建设单位造成损失,下列说法中,正确的是( )。【单选题】

A.建设单位与甲公司有直接合同关系,应由甲公司承担赔偿责任

B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司,应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位,应由建设单位承担部分损失

正确答案:B

答案解析:承包单位将承包的工程转包的,或者违反法规进行分包的,对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

6、根据《劳动合同法》,用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的, 自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。【单选题】

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

正确答案:C

答案解析:本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担的法律责任。《劳动合同法》规定,用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

7、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。【单选题】

A.项目经理承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

正确答案:B

答案解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务,责任应由施工企业承担,而不是项目经理本人承担,也不是由项目经理部承担;项目经理签字的材料款,如果不按时支付,材料供应商应当以施工企业作为被告, 而不能直接告项目经理个人,也不能告项目经理部。

8、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。【单选题】

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:D

答案解析:发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1 )提供的设计有缺陷;(2)提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。 

9、根据《消防法》和《食品安全法》,关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法,正确的是( )。【单选题】

A.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的,处以罚款

B.进货时未查验许可证和相关证明文件的,给予警告并处以罚款

C.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的,罚款并责令停产停业

D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的,拘留并可处以罚款

正确答案:A

答案解析:本题考查的是施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任。“对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的”责令改正,处以5000元以上5万元以下罚款。

10、招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审査确认的情况有()。【多选题】

A.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力

正确答案:A、D、E

答案解析:本题考査的是中标的法定要求。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审査确认。本题考査的是中标的法定要求。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审査确认。


下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题,供大家学习参考。


某施工单位承担了一矿井井底车场的施工,该井底车场为常见的环形车场,排水系统由两条独立的水仓构成,施工单位所编制的工程施工网络计划如下图所示。所有的施工工序时间都已不能再缩短。

工程施工中发生了以下事件:事件一:巷道交岔点D施工时,由于开挖断面大,施工单位采取了短进尺、预支护、早封闭的技术措施,确保了工程质量和安全,但施工进度慢,延误工期10d。事件二:主井绕道工程E施工中发现围岩的稳定性很差,与地质资料提供的条件不符,施工单位采取了加强支护的措施来保证工程质量,但延误工期20d,增加施工成本20万元。事件三:水仓入口工程G施工时,因施工单位安排失误,发生工程延误,延误工期20d,并影响了其后续工程内水仓M和外水仓N的正常施工。


问题:


1.指出施工单位所编制的网络计划所有关键线路,并计算工期。


2.分别说明所发生的事件对项目总工期的影响。


3.针对所发生的事件,分别说明施工单位可获得多少工期和费用补偿?


4.为使G工程的延误不影响工期,施工单位应如何调整进度计划?





问题1【参考答案】关键线路为:(1)B-F-L(①→③→④→⑦→(12));(2)C-F-L(①→④→⑦→(12));(3)B-G-M-N(①→③→④→⑧→⑨→(12));(4)C-G-M-N(①→④→⑧→⑨→(12))。计算工期为200d。


【解题思路】(1)首先需要确定网络从起点到终点共有几条线路,然后分别计算每一条线路的长度。(2)线路长度是指从起点到终点构成该线路的各工序持续时间的总和。(3)所有线路长度计算完毕后,比较各个线路长度的大小,线路长度最大的,即为该网络的关键线路。(4)关键线路的长度即为计算工期。问题所给网络自起点至终点共有7条线路。分别是ADHJ、BEK、CFL、CGMN、BFL、BGMN和BEHJ。然后分别计算其线路长度。线路ADHJ的长度为:20+20+50+80=170(d)线路BEK的长度为:30+30+90=150(d)线路CFL的长度为:30+80+90=200(d)线路CGMN的长度为:30+40+50+80=200(d)线路BFL的长度为:30+80+90=200(d)线路BGMN的长度为:30+40+50+80=200(d)线路BEHJ的长度为:30+30+50+80=190(d)比较可知:最长路径长度为200d。由此可以确定有四条关键线路,其计算工期为200d。需要注意的是:(1)网络中关键线路可能不止一条。(2)计算线路长度过程中,一定要从起点出发,自左向右到终点结束,分别计算出每一条线路上各个工序持续时间的和,即线路的长度。


【考点解析】本题考核的要点是:(1)线路或路径长度的概念。路径长度是网络计划中从起点至终点(也称汇点)所经过的线路(路径)上各个工作持续时间的和。(2)关键线路的概念。如果没有掌握其含义,自然无法确定关键线路。(3)工期的概念。本题所涉及的工期实际为计算工期,即网络计划关键线路的长度。



问题2【参考答案】事件一:不影响总工期;事件二:影响总工期;事件三:影响总工期。


【解题思路】判断某一事件的延误是否会对整个网络计划的总工期造成影响,需要从以下两个方面进行判断分析:(1)首先看引起延误的事件是否发生于关键线路上,如果是,则该事件必然导致总工期的延误,无论延误多长时间,都必然造成总工期的延误;(2)如果引起延误的事件不在关键线路上,而是发生在非关键线路的工作中,此时需要根据该延误是否超过该工作(即发生延误的工序)的总时差,如果延误时间小于该工作的总时差,则对总工期没有影响;反之,则会造成总工期的延误。如事件一发生于线路A-D-H-J上D工作施工过程中,该线路为非关键线路,其长度为170d,D工作的总时差为10d,该工作延误的时间为10d,延误时间未超过其总时差,所以事件一对总工期未造成影响。显然,如果延误事件发生于关键线路,问题就比较简单。如果延误发生在非关键线路上,那么问题相对较复杂,需要在算了该工序的总时差后,才能做出判断。


【考点解析】本题的考核要点是:(1)延误事件在什么情况下才会对总工期造成影响。(2)工序总时差的概念、总时差与总工期的关系及其计算。对发生在非关键线路上的延误,要判断其是否影响总工期,首先需要该工作的总时差。因为总时差是该工作可以根据需要调整实施时间的最大范围,超过这个时限,即会对总工期造成影响。因此,需要掌握总时差的计算方法。网络中工作i的总时差TF按下式计算:TFi=LSi-ESi=LFi-EFi式中LSi—工作i的最迟开始时间;ESi—工作i的最早开始时间;LFi—工作i的最迟完成时间;EFi—工作i的最早完成时间。



问题3【参考答案】事件一:无法获得工期和费用补偿;事件二:可获得10d的工期补偿和20万元的费用补偿;事件三:无法获得工期和费用补偿。


【解题思路】解答本题的关键是要判断造成工期延误和费用损失的责任在谁,如果事件的责任在甲方,则耽误的工期顺延,并要给予施工单位相应的经济赔偿,包括人员窝工损失、机械台班损失等。需要注意的是,在事件责任划分时,需要把握以下几条原则:(1)凡是建设单位未按合同约定履行义务,造成工期延误或给施工单位造成损失,责任由建设单位承担;如施工图纸交付延误、施工场地交付延误以及甲供设备未按时提供等;(2)凡是建设单位现场代表错误指挥,或者监理工程师错误指挥带来的损失,责任也由建设单位承担;(3)凡是由于建设单位承担风险责任的原因造成工期延误或施工单位额外经济支出,其责任也由建设单位承担。如实际的地质条件与地质资料反映的条件不符等。(4)要注意不可抗力引发的工期延误、损失赔偿责任的划分。其关键是在合同正常履行情况下发生不可抗力事件,根据公平原则,建设单位、施工单位各自承担自己的损失,工期顺延;如果因施工单位违约迟延履行遭遇不可抗力事件,此时的责任在施工单位,故不予施工单位赔偿。相反,建设单位可以依据合同向施工单位提出赔偿要求。只有正确理解和掌握了上述原则,就可以做出正确地解答。


【考点解析】本题考察对引发延误事件原因的分析和责任分担的判断,属于合同管理的范畴。因此,在对事件引起的赔偿做出确定之前,首先要依据合同法的公平原则区分事故责任,在此基础上,再进行施工赔偿额度的计算确定。



问题4【参考答案】将内水仓M、外水仓N顺序施工改为平行施工。


【解题思路】背景资料(事件三)明确因施工单位水仓入库工程G安排失误,导致工期延误20d,需要采取措施确保工期不受此延误的影响,要解决这个问题,通常可采取以下措施:(1)通过提高后续工程的掘进速度(即缩短后续工程的持续时间)追赶进度,这时需要增加投入、调整机械装备等措施;(2)或者通过增加工作面,采取平行施工的措施,也就是说增加施工队伍的做法来加快后续工程的施工。那么究竟采取那个措施,需要结合工程的具体情况来决定。根据背景资料的分析,C-G-M-N关键线路上的M、N两项工程分别为矿井的内、外水仓,而且水仓入口工程G已经施工完毕,具备增加施工队伍、平行作业的条件,因此采用措施(2)。需要强调的是,在矿建工程进度计划执行与控制过程中,应结合工程的具体条件考虑采取相应的措施。


【考点解析】问题4考察在进度计划的执行出现偏差时的纠偏能力,即进度计划的控制能力。在解答问题工程中,首先要清楚追赶进度有哪些措施,这些措施适合什么条件,以及措施的效果会如何等。显然,如果采取措施(1),在不增加工作面、只增加投入和调整高效设备的条件下,仍坚持一个工作面掘进,其掘进速度提高的效果有限。所以这时需要考虑有无增加施工队伍、实现平行作业的可能和条件。对于本题来说,水仓入口工程G已经完成,从施工作业的空间上讲,已经具备平行作业的条件,为此,将进度计划中的内水仓M、外水仓N顺序施工改为平行施工。






答案:
解析:

甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议,约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决,当发生纠纷时,甲单位诉至法院,乙单位要求甲地仲裁机构仲裁,此( )。

A.仲裁协议无效,法院应受理该案件

B.仲裁协议效力待定,可由双方选择甲或已或丙地仲裁机构仲裁

C.仲裁协议有效,由甲地仲裁机构仲裁

D.仲裁协议是否有效由法院来决定

正确答案:A

建筑装饰装修工程施工管理过程中, 注册建造师签章文件代码为 CN, 下列说法正确的是( ) 。
A. 工程延期申请表是施工进度管理文件
B. 工程分包合同是施工组织管理文件
C. 隐藏工程验收记录是质量管理文件
D. 施工现场文明施工措施是安全管理文件

答案:C
解析:
参见教材 P323~324。 A 项, 工程延期申请表是施工组织管理文件; B 项, 工程分包合同管理文件;D 项, 施工现场文明施工措施是施工环保文明施工管理文件。

承包方项目部的物资管理部门负责提供整理所供材料的合格证等质量技术资料,使之在验收时具有()。

A.正确性
B.可追溯性
C.及时性
D.可靠性
答案:B
解析:
2019版教材P202页
3.有效性。必须为工程检查、验收、管理、使用、维护、改建和扩建提供有效依据,具有可追溯性。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。