2021年二级建造师《工程法规》历年真题(2021-11-11)

发布时间：2021-11-11

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（ ）。【单选题】

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼

正确答案:B

答案解析:《民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。

2、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（ ）。【单选题】

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市

D.保留着传统格局和历史风貌的村庄

正确答案:D

答案解析:可以申报历史文化名城、名镇、名村：（1）保存文物特别丰富；（2）历史建筑集中成片；（3）保留着传统格局和历史风貌；（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。

3、关于开标的说法，正确的是（ ）。【单选题】

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标

正确答案:D

答案解析:招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应在当场作出答复，并制作记录。

4、根据《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区城内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但可以除外的情形有（ ）。【多选题】

A.抢修抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.使用专有技术的

D.利用扶贫资金实行以工代赈的

E.因生产工艺，上要求必须连续作业的

正确答案:A、E

答案解析:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

5、建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。【多选题】

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有施工企业签署的工程保修书

C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

E.已经办理工程竣工资料归档手续

正确答案:A、B、C、D

答案解析:建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

6、关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是（ ） 。【单选题】

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉

正确答案:C

答案解析:被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。A选项错误。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。B选项错误。仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。D选项错误。

7、关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法，正确的有（ ）。【多选题】

A.买受人无权接收多交的部分

B.买受人接收多交部分的，按照合同订立时的市场价支付价款

C.买受人可以拒绝接收多交的部分

D.买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人

E.买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款

正确答案:C、D、E

答案解析:出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款；买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。

8、下列纠纷中，属于劳动争议范围的是（ ）。【单选题】

A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

C.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

D.因工伤医疗费发生的纠纷

正确答案:D

答案解析:劳动争议的范围主要是：（1）因确认劳动关系发生的争议；（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（6）劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷；（7）劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷；（8）劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷；（9）法律、法规规定的其他劳动争议。

9、关于招标代理机构，说法正确的是（ ）。【单选题】

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员

正确答案:D

答案解析:招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。AB选项错误。招标代理机构应当具备下列条件：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。

10、关于建设工程债的产生说法正确的有（ ）。【多选题】

A.建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利

B.明知无给付义务而进行债务清偿的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益

C.施工现场的施工噪声可能产生侵权之债

D.无因管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿

E.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担按份责任

正确答案:A、C、D

答案解析:得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（1）为履行道德义务进行的给付；（2）债务到期之前的清偿；（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
下列影响中施工单位可以提出索赔的有(　　)。


A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期

B.甲供材料延迟影响施工工期

C.建设单位承担的地面预注浆工程，在预注浆段施工中，井筒掘进漏水量26m3／h

D.国家重大活动，要求项目短暂停工

E.施工扬尘引起地方群众矛盾。造成工期延误
答案：B,C,D
解析：
通常施工单位可以提出索赔的事件包括不可抗力和建设单位的原因引起的事件。夏季暴雨属于正常天气现象，是一个有经验的承包商应该可以预见的因素。如果是特大暴雨则属于不可抗力，可列入可索赔事件中；甲供材料延迟是建设单位的原因导致了施工工期的影响，属于可索赔事件；地面预注浆质量标准是井筒掘进漏水量6m3／h，实际涌水量大大超过质量标准，属于建设单位承担的工程不符合质量要求给施工单位造成的工期和费用损失，可以索赔；国家重大活动属于不可抗力，施工单位可以提出索赔；施工扬尘引起地方群众矛盾造成工期延误，属于施工单位环保工作没有达标，不可索赔。故本题答案为BCD。

下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是（ ）。

A．钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换

B．构件按最小配筋率配筋时，应按等强度原则进行代换

C．构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换

D．相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换

正确答案：B


背景



承包人承担某堤防工程，工程项目的内容为堤段Ⅰ（土石结构）和堤段Ⅱ（混凝土结构），合同双方依据《堤防和疏漏工程施工合同范本》签订了合同：签约合同价为600万元，合同工期为120天。合同约定：



（1）工程预付款为签约合同的10%；当工程进度款累计达到签约合同价的60%时，从当月开始，在2个月内平均扣回。



（2）工程进度款按月支付，保留金（质量保证金）在工程进度款中按5%预留。经监理机构批准的施工进度计划如下图。

{图}

由于发包人未及时提供施工图纸，导致“堤段Ⅱ混凝土浇筑”推迟5天完成，增加费用5万元。承包人在事件发生后向发包人提交了延长工期5天，补偿费用5万元的索赔申请报告。

根据“堤段Ⅰ墙身填筑”工程量统计表绘制的工程进度曲线如下。

{图1}



监理机构确认的1～4月发放工程款情况如下表：




















月份
1
2
3
4

金额（万元）
98
165
205
132




注：监理结构确认的工程进度款中已含索赔的费用。



问题：



1.指出网络计划的工期和关键线路。（用节点表示）



2.承包人向发包人提出的索赔要求合理吗？说明理由；承包人提交的索赔申请的做法有何不妥？写出正确的做法。索赔申请报告中应包括的主要内容有哪些？



3.指出“堤段Ⅰ堤身填筑”工程进度曲线A.B分别代表什么？并计算C.D值。



4.计算3月份应支付的工程款。



答案：
解析：

1.工期为120天，关键路线为①→②→⑦→⑧→⑨。


2.提出费用索赂和工期索赔是合理的。理由：此事件的发生是由于发包人的原因造成的，且堤段Ⅱ混凝土浇筑工作处在关键线路上，其为关键工作，其持续时间增加将造成总工期的延误，故承包人向发包人提出的索赔要求是合理的。承包人在事件发生后向发包人提交索赔申请报告不妥。正确的做法：索赔事件发生后21天内，承包人应向监理机构提交索赔申请报告，并抄送发包人。索赔申请报告的主要内容应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。


3.A代表的是计划进度曲线，B代表的是实际进度曲线，C值为71%，D值为69.5%。


4.第3个月应支付的工程进度款为：205×（1-5%）-600×10%×（1/2）=164.75（万元）。



本案例第1问主要考查关键线路的确定和工期计算。双代号网络计划中，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。



本案例第2问主要考查工程索赔。由于堤段Ⅱ混凝土浇筑工作处在关键线路上，其持续时间增加必然会导致总工期的增加，造成工期延误，故承包人可向发包人提出索赔。发包人未能履行舍同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：①索赔事件发生后21天内，向监理机构提交索赔的申请报告，并抄送发包人；②索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据；③监理机构在接到索赔申请报告后14天内进行调查审核，并与发包人和承包人进行协调后做出决定，报发包人批准，发包人在收到监理机构的决定14天后未予答复，应视为批准。



本案例第3问主要考查工程进度曲线的表示方法。根据“堤段Ⅰ墙身填筑”工程量统计表可知：在第30天末，计划完成累计工程量为71OOm3，实际完成累计工程量为6950m3，故可判断A代表的是计划进度曲线，B代表的是实际进度曲线；“堤段Ⅰ墙身填筑”总工程量为10000m3，所以计划累计完成百分比为71%，实际累计完成百分比为69.5%。



本案例第4问主要考查工程进度款的计算方法。可先计算出预付款的扣回月份（从第3个月开始扣）和扣回额，然后依据监理机构确认的1～4月发放工程款情况表得出工程进度款，然后从该工程进度款中减去保留金，再减去预付款扣回额，即为3月份应支付的工程款。


影响下道工序质量的质量控制点应由（）共同检查确认并签证。

A.业主和施工双方质检人员
B.施工和监理双方质检人员
C.业主和监理双方质检人员
D.施工和政府双方质检人员
答案：B
解析：
2019版教材P226页
2) B级控制点：影响下道工序质量的质量控制点，由施工、监理双方质检人员共同 检查确认并签证。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签