2020年二级建造师《机电工程》历年真题(2020-03-26)

发布时间：2020-03-26

2020年二级建造师《机电工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、汽轮机低压外下缸组合时，汽缸找中心的基准目前多采用 （   ）。【单选题】

A.激光法

B.拉钢丝法

C.假轴法

D.转子法

正确答案:B

答案解析:本题考查的是汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求。组合时汽缸找中心的基准可以用激光，拉钢丝，假轴，转子等。目前多采用拉钢丝法。

2、炉窑砌筑中砌砖中断，中断或返工处应做成 （   ）。【单选题】

A.平齐直搓

B.梯形斜搓

C.齿形直搓

D.马鞍形斜搓

正确答案:B

答案解析:砌砖中断或返工拆除时，应做成梯形斜槎。

3、下列关于垫铁设置的说法，符合规范要求的（）。【多选题】

A.每个地螺栓旁边至少应有一组垫铁

B.垫铁不得设置在底座主要承受力部位

C.设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁

D.每组垫铁的块数不宜超过5块

E.设备调平后，垫铁应与设备底座点焊牢固

正确答案:A、C、D

答案解析:本题考查的是机械设备安楚的一般要求。选项B：垫铁应设 置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；选项E：除铸铁垫铁外，设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。

4、室外排水管道安装工序是( )。【单选题】

A.分项工程

B.分部工程

C.子单位工程

D.单位工程

正确答案:A

答案解析:本题考查的是建筑安装工程验收项目的划分。室外排水管网是作为子分部工程，其安装工序是分项工程。

5、曳引式电梯设备过场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（   ）。【单选题】

A.土建交接检验

B.导轨安装

C.对重安装

D.安全部件安装

正确答案:A

答案解析:

6、下列关于控制电缆的说法，正确的是（）。【多选题】

A.芯线的截面积在10mm以下

B.线芯材质多采用钢导体

C.芯线的绞合主要采用对绞线

D.允许的工作温度为95℃

E.绝缘层材质可采用聚乙稀

正确答案:A、E

答案解析:本题考查的是电线电缆，选项B：控制电缆线芯多采用铜导体；选项C：控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合，也有部分采用对绞式；选项D：控制电缆线芯长期允许的工作温度65℃。

7、水准测重采用高差法时，待定点的高程是通过（）。【单选题】

A.调整水准仪调试得出

B.计算得出

C.水准尺度直接读出

D.微调补偿器得出

正确答案:B

答案解析:本题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。

8、明敷管道横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应隔墙设置防火套管的长度，可用的是（　）。【单选题】

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

正确答案:D

答案解析:本题考查的是高层建筑管道施工技术要点。明敷管道穿越防火区域时应采取防止火灾贯穿的措施中，对于横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。

9、工业自动化仪表安装分项工程应按仪表质检安装（　）进行划分。【单选题】

A.施工程序

B.施工方法

C.试验要求

D.试验工序

正确答案:D

答案解析:本题考查的是分项工程的划分。自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装试验工序进行划分。

10、锅炉烘炉，煮炉和试运转完成的，应由（   ）验收。【单选题】

A.施工单位质量部门

B.事业单位施工管理部门

C.制造单位质量部门

D.所在监督监管部门

正确答案:D

答案解析:本题考查的是特种设备制造、安装、改造单位的许可制度。锅炉烘炉、煮炉、试运转完成后，应请监督检验部门验收。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则说法正确的是（ ）。

A、 人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定
B、 若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行
C、 若施工企业在人民法院采取保全措施后30日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全
D、 施工企业申请财产保全无需提供担保

答案：C

解析：

本题考查的是证据的保全的程序。人民法院接受申请后，必须在48小时内做出裁定，所以A错误。利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。所以D错误。

---

监理单位在性质上是( )进行的一种监督。

A.项目法人的委托人
B.行政主管部门的委托人
C.施工单位的委托人
D.质量监督机构

答案：A

解析：

2019版教材P131页
水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位，受项目法人（建设单位）委托，按照监理合同对水利工程建设项目实施中的质量、进度、资金、安全生产、环境保护等进行的管理活动，包括水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理。

---

【背景资料】某新建办公楼工程，场地占地面积约为10000m2。地下2层，地上16层，层高2.8米，檐口高47米，筏板基础，钢筋混凝土剪力墙结构，填充墙为加气混凝土砌块砌筑，外墙为玻璃幕墙，外窗为彩铝合金窗，内门采用人造木板木门。
施工项目部编制了施工进度计划如图所示(时间单位：天)。



为便于进度管理，技术人员对上述各项工作的时间参数进行了计算，其中E工作的时间参数为，



(按照



方式标注)
A工作施工过程中，发生边坡坍塌事故，施工单位通过调整排水流量，避免事故再次发生。处理坍塌边坡增加费用1万元，增加工作时间10天，施工单位以施工方案经总监批准为由向发包方提出补偿10天工期和1万元费用的要求。E工作施工过程中因设计变更，导致工作拖延30天完成。施工单位以设计变更是发包人责任为由提出补偿工期30天的要求。
该项目施工总承包单位为外地企业，在本项目所在地设有分公司。本工程项目技术负责人组织编制了项目施工组织设计，经项目经理审核后，报分公司总工程师(公司总工程师授权)审批；由项目技术部经理主持编制外脚手架(落地式)施工方案，经项目总工程师审批；专业承包单位组织编制塔吊安装拆卸方案，专业承包单位组织专家论证后，报施工总承包单位总工程师、总监理工程师、建设单位负责人签字批准实施。
地下结构施工过程中，施工单位委托第三方测量单位进行基坑施工阶段的监测工作，监测单位编写了监测方案上报施工单位认可。实施监测时，发现基坑周边地表出现明显裂缝，监测数据达到了预警值，立即将此异常情况报告给施工单位。基坑施工结束由项目经理组织了验槽，验槽过程中发现局部软土需要处理。
项目部编写了装饰装修施工方案，部分内容如下：幕墙的防雷施工时幕墙的金属框架与主体结构的防雷体系可靠连接，每五层和均压环连一次；每隔15m上下立柱有效连接；有镀膜层的构件，直接在镀膜层外进行连接；防雷链接的钢构件在完成后都进行防锈油漆处理；铝合金门窗与加气混凝土砌块用膨胀螺钉固定。
问题：
1.指出网络进度计划的工期和关键线路(用节点编号表示)，a、b所代表时间参数的名称和数值。
2.施工单位关于A、E两项工作的索赔要求是否合理，简要说明理由。指出本工程的实际工期。
3.指出项目施工组织设计，外脚手架施工方案，塔吊安装拆卸方案编制、审批的不妥之处，并写出相应的正确做法。
4.地下结构施工过程有何不妥？请写出正确做法。地基需要局部处理的部位应按什么程序办理？
5.装饰装修施工方案有何不妥，请写出正确做法。幕墙工程有关安全和功能的检测项目有哪些？写出门窗工程需要复验的项目名称。

答案：

解析：

1.关键线路：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨，工期为240天。
a表示最迟开始时间，a=40天；b表示自由时差，b=40天。
2.A工作费用与工期索赔不合理
理由：施工方案是施工单位编制，施工单位对其正确性负责。
E工作工期索赔不合理
理由：该工作总时差为40天，偏差时间30天，不影响工期。
本工程的实际工期为250天。
3.不妥之处一：项目技术负责人组织编制了项目施工组织设计，经项目经理审核
正确做法：项目负责人组织编制项目施工组织设计，经企业主管部门审核
不妥之处二：由项目技术部经理主持编制外脚手架(落地式)施工方案，经项目总工程师审批。
正确做法：规模较大的分部分项工程和专项工程的施工方案(檐口高47米，场地占地面积约为10000m2)应由项目负责人主持编制，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
不妥之处三：专业承包单位组织编制塔吊安装拆卸方案，专业承包单位组织专家论证后，报施工总包单位总工程师、总监理工程师、建设单位负责人签字批准实施。
正确做法：危险性较大的专项施工方案，应由总包单位组织专家论证后，应报总包单位技术负责人及专业承包单位技术负责人、总监理工程师、建设单位负责人签字批准实施。
4、不妥之一：施工单位委托第三方测量单位进行基坑施工阶段的监测工作
正确做法：建设单位委托第三方测量单位进行基坑施工阶段的监测工作
不妥之二：监测单位编写了监测方案上报施工单位认可
正确做法：监测单位编写的监测方案上报建设、监理、设计单位认可
不妥之三：监测数据达到了预警值，立即将此异常情况报告给施工单位
正确做法：监测数据达到了预警值，应立即将此异常情况报告给建设单位和相关单位
不妥之四：基坑施工结束由项目经理组织了验槽。
正确做法：验槽由总监理工程师组织，勘察、设计、建设、监理、施工(施工总承包)等单位的项目负责人和相关技术人员等进行验槽。
需要局部处理的部位由设计单位提出处理意见，施工单位处理后进行二次验收。
5、装饰装修施工方案不妥之处：
不妥之一：每五层和均压环连一次；
正确做法：每三层和均压环连一次；
不妥之二：每隔15m上下立柱有效连接；
正确做法：不超过10m有一根立柱用柔性导线将上下立柱有效连接；
不妥之三：有镀膜层的构件，直接在镀膜层外进行连接；
正确做法：有镀膜层的构件，去掉镀膜层后进行连接；
不妥之四：铝合金门窗与加气混凝土砌块用膨胀螺钉固定；
正确做法：轻质砌块或加气混凝土洞口可在预埋混凝土块上用射钉或膨胀螺钉固定；
幕墙工程有关安全和功能的检测项目有：(1)硅酮结构密封胶的相容性试验；(2)幕墙后置埋件的现场拉拔强度；(3)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能
门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验：
(1)人造木板的甲醛含量；
(2)建筑外窗抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

---

根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B.建立.健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

答案：A,B,C,D

解析：

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、
法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。