2020年二级建造师《机电工程》章节练习(2020-06-26)

发布时间：2020-06-26

2020年二级建造师《机电工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理第三章 机电工程项目施工相关法规与标准5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由（ ）计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。【单选题】

A.部委

B.省级

C.市级

D.县级

正确答案:B

答案解析:用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，应由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。

2、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，（ ）为验收通过。【单选题】

A.降级判定

B.严禁判定

C.协商判定

D.仲裁判定

正确答案:B

答案解析:通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁判定为验收通过。

3、分包单位对承包的项目进行验收时，（ ）应参加。【单选题】

A.质监部门

B.供应商

C.总包单位

D.设计单位

正确答案:C

答案解析:当工程由分包单位施工时，分包单位对所承建的分项、分部工程质量向总承包单位负责，总承包单位参加分包单位分项、分部工程的检验，并汇总有关资料。

4、未经电力企业同意，不准在地下电力电缆沟内埋设输油输气等易燃易爆管道，管道交叉通过时，有关单位应当协商，并（ ），达成协议后方可施工。【单选题】

A.经项目经理同意

B.组织讨论

C.专家论证

D.采取安全措施

正确答案:D

答案解析:未经电力企业同意，不准在地下电力电缆沟内埋设输油、输气等易燃易爆管道。管道交叉通过时，有关单位应当协商，并采取安全措施，达成协议后方可施工。

5、在电力设施保护区内进行大件吊装或卸载，制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情，包括（ ）等。【多选题】

A.地下电缆的位置

B.地下电缆的标高

C.空中架空线路的高度

D.空中架空线路的电压等级

E.该电力保护区的主管单位

正确答案:A、B、C、D

答案解析:发生在电力设施保护区内安装作业，主要是开挖地下管沟和大件吊装或卸载，以及爆破作业等。因此，制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情，如地下电缆的位置和标高，空中架空线路的高度和电压等级，爆破点距离电力设施的距离等等，然后编制施工方案。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是( )。

A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释
B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方性规章
D.宪法>法律>行政法规>地方性规章
答案：D
解析：
2020版教材P4页
法的效力层级。@##
背景
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：
(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。
(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。
(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。
问题
(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处
(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理

答案：
解析：
(1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处：1)施工现场关系的协调不应由施工单位负责，而应由业主负责，因为施工单位不是总承包单位，业主负责更有利于开展工作；2)工程变更的约定没有相关的依据。
(2)施工单位要求进行工程变更的做法，不合理之处在于变更水泥标号，不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计，施工单位应积极提高自身的施工技术水平，才能更好地确保工程质量。
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延l个月进行罚款5万元，是不合理的。因为工期拖延l个月，并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买，但施工单位无法实施，已在规定时间内通知了业主，是业主供应材料延误工期0．5个月；运输走廊施工进度发生拖延0．5个月，关键原因是选矿厂房发生工期延误，虽没有对选矿厂房工期造成影响，但对运输走廊施工产生了影响，由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划，由此造成的损失由业主自己负责，不应向施工单位进行罚款。
下列属于交通标志的是()。

A.突起路标
B.旅游标志
C.道路施工安全标志
D.分合流标志
E.线性诱导标志
答案：B,C
解析：
2019版教材P184页
交通标志是用图形符号、颜色、形状和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用，使道路使用者安全、快捷地到达目的地，促进交通畅通。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。A是交通标线，DE是实现诱导设施。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签