2021年二级建造师《水利工程》历年真题(2021-05-30)

发布时间：2021-05-30

2021年二级建造师《水利工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、本工程施工放样可采用经纬仪直接进行()测量。【多选题】

A.体积

B.水平角

C.竖直角

D.低精度视距

E.面积

正确答案:B、C、D

答案解析:

2、本工程进场道路由承包人负责维修、养护和管理,费用由()承担。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.进场道路施工单位

正确答案:B

答案解析:

3、本工程导流方式宜采用()导流。【单选题】

A.明渠

B.束窄河床

C.分期

D.闸室

正确答案:A

答案解析:

4、本工程下游围堰堰顶高程计算公式为,其安全超高δ取()m。【单选题】

A.0

B.0.3

C.0.4

D.0.5

正确答案:A

答案解析:

5、本工程闸底板混凝土采用的砂属于()。【单选题】

A.粗砂

B.中粗砂

C.中砂

D.细砂

正确答案:C

答案解析:

6、本工程沥青制备场所应有()措施。【多选题】

A.除尘

B.防污

C.防澡

D.防火

E.防爆

正确答案:A、B、D、E

答案解析:

7、初步设计概算的间接费包括()。【单选题】

A.夜间施工增加费

B.冬雨期施工增加费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:C

答案解析:

8、本工程屋面使用的钢筋是()钢筋。【单选题】

A.热轧光圆

B.热轧带肋

C.冷拉势轧

D.冷轧带肋

正确答案:A

答案解析:

9、本工程老闸拆除专项施工方案应在施工前提交()核签。【单选题】

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工项目经理

D.安全监督员

正确答案:A

答案解析:

10、本工程堤防清基开挖线放样可采用()。【单选题】

A.轴距杆法

B.水准仪测点法

C.经纬仪套测法

D.套绘断面法

正确答案:D

答案解析:

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
无效合同、可撤销合同的确认应由（ ）裁定。

A. 人民法院
B. 当事人双方
C. 主管部门
D. 仲裁机构
E. 检察机构
答案：A,D
解析：
（一）【背景资料】某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38d，由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1d 奖（罚）15000 元，乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（见下图），并得到甲方代表的同意。



（一）实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件一：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为10 个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用1.5 万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长4d，人工窝工12 个工日。
事件二：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加3 万元，发射塔基础施工延长6d。
事件三：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工15 个工日，房屋主体施工延长2d。
事件四：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长5d，材料损失费8 万元。事件五：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短4d，该项技术措施费为1.5 万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
【问题】
1.在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和（或）费用补偿要求 为什么
2.该工程的实际工期为多少天 可得到的工期补偿为多少天
3.发生上述事件后，重新画出该工程实际网络计划图并找出关键线路。
4.假设工程所在地人工费标准为50 元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为20 元/工日，间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项 费用补偿额为多少元

答案：
解析：
1.乙方对各事件可否提出工期补偿或费用补偿的判定及原因如下：
事件一：可以提出费用补偿和工期补偿要求。因为地质条件的变化属于有经验的承包商所无法合理预见的，且该工序为关键工序（或位于关键线路上）。
事件二：可以提出费用补偿要求，不可以提出工期补偿。理由：设计变更属甲方应承担的责任；该工序为非关键工序，且延误时间（ 6d）未超过该工序的总时差，因此不给与工期补偿。
事件三：不能提出费用和工期补偿要求。理由：施工机械故障属乙方应承担的责任。
事件四：不能提出费用和工期补偿要求。理由：乙方应就自己购买的材料不合格造成的后果承担责任。
事件五：不能提出费用和工期补偿要求。理由：双方已在合同中约定采用奖励方法解决乙方加速施工的费用补偿，故据此发生的赶工措施费应由乙方自行承担。2.该工程实际工期为40 天，可得到的工期补偿为4d。3.实际网络进度计划（见下图）：



此时关键路线有：①→②→④→⑥→⑦→⑧和①→②→③→⑦→⑧。4.（1）乙方可获得的费用补偿有事件一和事件二。事件一可获费用补偿为： 10×50＋12×20＋15000＝15740（元）；事件二可获费用补偿为： 30000 元；
（2）合同工期为38d，而实际工期为40d（实际工期中包含业主延误工期补偿4d）； 则提前工期奖＝［ 38－（ 40－4）］×15000＝2×15000＝30000（元）；
（3）乙方总共可获得的费用补偿为：15740＋30000＋30000＝75740（元）。
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5％的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是( )。


A.备案的建设工程施工合同

B.补充协议

C.重新商定的合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
答案：A
解析：
本题中的备案的建设工程施工合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。故选项A正确。参见考试用书2Z204012。
设计无明确要求时，模板的拆除顺序正确的是（　）。

A、从上而下
B、先支的先拆
C、先拆承重模板
D、先………
答案：A
解析：
2020版教材P 62
本题考查的是模板工程安装要点。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签