2021年二级建造师《矿业工程》每日一练(2021-04-23)

发布时间：2021-04-23

2021年二级建造师《矿业工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、矿业工程在颁发工程接受证书前的（ ），业主（监理工程师）可以发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。【单选题】

A.1个月内

B.半年内

C.1年内

D.任何时间

正确答案:D

答案解析:在矿业工程颁发工程接受证书前的任何时间，业主（监理工程师）可以发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。

2、现阶段用于矿井的灭火技术主要有（）以及新型的凝胶灭火、泡沫灭火等技术手段。【多选题】

A.灌浆灭火

B.灌水灭火

C.均压灭火

D.阻化灭火

E.惰气压注灭火

正确答案:A、C、D、E

答案解析:现阶段用于矿井的灭火技术主要有火区密封技术灭火、灌浆灭火、均压灭火、阻化灭火、惰气压注灭火以及新型的凝胶灭火、泡沫灭火等技术手段。

3、尾矿库闭库设计和闭库施工方案，未经（）以上安全生产监督管理部门审查或审查不合格的，企业不得进行尾矿库闭库施工。【单选题】

A.矿级

B.县级

C.市级

D.省级

正确答案:D

答案解析:

4、下列关于全球卫星定位系统的说法中正确的是（ ）。【多选题】

A.利用全球定位系统进行定位测量的技术和方法称全球定位系统测量

B.全球定位系统是导航卫星测时和测距的简称

C.全球卫星定位系统简称GPS

D.GPS系统由卫星星座、地面监控系统和用户接收机三部分组成

E.GPS系统由卫星星座、地面监控系统和用户发射机三部分组成

正确答案:A、B、C、D

答案解析:利用全球定位系统进行定位测量的技术和方法称全球定位系统测量。全球定位系统是导航卫星测时和测距的简称，通常简写为GPS。GPS系统由卫星星座、地面监控系统和用户接收机三部分组成。

5、下列属于国际上通用的地质年代单位的是（ ）。【单选题】

A.纪

B.界

C.系

D.统

正确答案:A

答案解析:国际上通用的地层划分单位分界、系、统三级。地层对应的地质年代单位为代、纪、世三级。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

【背景资料】


某房屋建筑工程，建筑面积6000m2.钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了以下事件：


事件一：主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构实体检验资料，提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施”的要求。


事件二：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。


事件三：施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示），经批准后按此组织实施。




事件四：在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误，导致工程F的结束时间拖延14d。为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔14d的申请。


【问题】


1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)，指出事件一中监理T程师要求中的错误之处，并写出正确做法。


2.根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)，指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。


3.事件三中，室内装饰工程的工期为多少d?并写出该网络计划的关键线路（用节点表示）。


4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔l4d是否成立？说明理由。



答案：
解析：

1．背景资料事件一中监理工程师要求的错误之处：提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施的要求”；正确做法：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)第10.1.1条的规定，对涉及混凝土结构安全的重要部位，应进行结构实体检验，结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工项目技术负责人组织实施，承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。


2．(1)错误之处：加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑；正确做法：根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)9.1.6条的要求，加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台等，其高度宜为100mm。


(2)错误之处：砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧；正确做法：该项工作应在间歇不少于7d后，采用粘土砖或灰砂砖45。至60。斜砌顶紧。


3．根据题目给出的时标网络计划图，可知室内装饰工程工期为84d（共12周）。本工程计算工期等于计划工期，所有总时差为0的工作为关键工作，则其关键线路为：①②④⑧⑨⑩。


4．事件四中施工总承包单位提出的工期索赔l4d的说法不成立。理由：虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的，但受到影响的工作F并未处于关键线路上，其总时差为7d（一周）。因此，施工单位提出索赔时，应将总时差的7d扣除，可索赔工期为14-7=7(d)。


装饰装修工程中，需要在抹灰、吊顶、细部、
地面及电气工程等已完成并验收合格后方可进行施工的是( )工程。

A、 裱糊
B、 门窗
C、 饰面板安装
D、 涂饰
答案：D
解析：
仲裁委员会作出仲裁裁决后，施工单位不服，认为仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围。为维护自身的权利，施工单位可以选择的正确措施有（ ）

A.向仲裁机构所在地人民法院起诉
B.向合同订立地的人民法院起诉
C.向人民法院申请撤销裁决
D.请求人民法院不予执行裁决
E.请求仲裁委员会重新仲裁
答案：C,D
解析：
仲裁实行一裁终局制，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签