2020年一级建造师《工程法规》模拟试题(2020-03-11)

发布时间：2020-03-11

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、甲与乙签订了仓储合同,约定由乙储存甲的9桶原料。按照仓储合同的法律规定,乙的义务不包括()。【单选题】

A.验收

B.出具仓单

C.提取原料

D.允许甲提取样品

正确答案:C

答案解析:保管人的义务
1．验收的义务
2．出具仓单的义务
3．允许检查或者提取样品的义务
4．通知的义务
5．催告或做出必要处置的义务
6．损害赔偿的义务
故选C。

2、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。【单选题】

A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

正确答案:D

答案解析:承揽合同的特征：

3、建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（ ）。【单选题】

A.施工需要并通过监理单位审查

B.施工需要并按规定通过了审查

C.编制招标文件的要求

D.工程竣工验收备案的要求

正确答案:B

答案解析: 我国有严格的施工图设计文件审查制度。施工图设计文件不仅要满足施工需要，还应当按照规定对其涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。2000年1月颁布的《建设工程质量管理条例》和新修订的《建设工程勘察设计管理条例》均规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

4、根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（　）。【单选题】

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

正确答案:A

答案解析:

5、当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内提起上诉。【单选题】

A.7日

B.10日

C.30日

D.15日

正确答案:D

答案解析:《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉。

6、关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。【单选题】

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

正确答案:D

答案解析:租赁合同属于双务合同。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件。承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人只转让租赁物的使用收益权，不转让其所有权。

7、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是（ ）。【单选题】

A.丙无权要求开发商履行合同

B.丙可以要求乙履行合同

C.乙可以要求开发商履行合同

D.乙应向丙披露委托人

正确答案:A

答案解析:在委托合同中，受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。本题中，乙应向丙披露委托人甲，丙可以向甲或者乙主张其权利。故选A。

8、下列著作权中没有保护期限的是()。【单选题】

A.保护作品完整权

B.使用权

C.发表权

D.获得报酬权

正确答案:A

答案解析:作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。

9、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（ ）。【单选题】

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

正确答案:B

答案解析:建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

10、《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证的有效期为()年。【单选题】

A.2年

B.3年

C.5年

D.因企业类型不同而不同

正确答案:B

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某分项工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第（ ）天。


A.4和11
B.4和9
C.3和11
D.3和9
答案：B
解析：
2020/2019教材P130
双代号时标网络计划时间参数的计算。工作箭线中不存在波形线时，其右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间；当工作箭线中存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间。工作C、I的最早完成时间分别为2d、7d。工作的最迟完成时间等于本工作的最早完成时间与其总时差之和。工作C的最迟完成时间=（2-1-2）d=4d。工作I的最迟完成时间=（7+2））d=9d。
1．背景
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。
2．问题
(1)指出索赔程序。
(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。

答案：
解析：
(1)索赔程序：
1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；
2)承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
3)索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
4)在索赔事件影响结束后28d内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
(2)索赔期限相关规定：
1)承包人按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2017—0201)第14．2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
2)承包人按第14．4款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（　）。2014
A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

答案：D
解析：
本题考查的是行政复议范围和行政诉讼受案范围。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签