2022年一级建造师《工程法规》历年真题(2022-02-23)

发布时间：2022-02-23

2022年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、工程总承包单位将部分工程依法分包,王某是分包单位的项目负责人,则王某工资收入应缴纳的个人所得税由(  )。【单选题】

A.建设单位代扣代缴

B.总承包单位代扣代缴

C.分包单位代扣代缴

D.王某自行缴纳

正确答案:C

答案解析:“年收入10万元以上,应当由本人自行申报。”但自行申报不等于自行缴纳。所以C对。

2、某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权(  )。【单选题】

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉

正确答案:A

答案解析:针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形,最高人民法院特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。

3、下列关于仲裁开庭的说法,正确的是(  )。【单选题】

A.仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭

B.仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭

C.仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开

D.仲裁公开进行,当事人可以协议不公开

正确答案:A

答案解析:根据《仲裁法》,仲裁应当开庭进行,当事人可以协议不开庭。

4、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款,因合同履行过程中材料价格上涨,承包人请求进行造价鉴定,则人民法院对承包人的请求应( )。【单选题】

A.予以支持

B.不予支持

C.征求发包人意见

D.要求承包人提供证据

正确答案:B

答案解析:《解释》第22条规定:“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。”

5、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是( )。【单选题】

A.丙公司应代甲清偿

B.乙可要求甲或丙清偿

C.只能由甲先行清偿

D.不可能由甲或丙共同清偿

正确答案:C

答案解析:《担保法》第17条规定:“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任。”

6、甲、乙两个施工单位组成联合体投标,双方约定,如因施工质量问题导致建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元,则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中,正确的有(   )。【多选题】

A.如甲无过错,则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方,有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:B、C、E

答案解析:根据《招标投标法》第31条的规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。

7、依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( )。【单选题】

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

正确答案:A

答案解析:未经总监理工程师签字认可的,建设单位不拨付工程款,不得进行竣工验收。

8、王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期3年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。7月18日,王某拟解除劳动合同,则( )。【单选题】

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:C

答案解析:试用期4月16日开始,7月15日结束,所以选C。

9、某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意,总承包单位将部分专业工程分包,经结算,总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元,支付给分包单位工程价款1000万元。根据《营业税暂行条例》的规定,总承包单位应纳税营业额是( )万元。【单选题】

A.4000

B.3000

C.2500

D.1500

正确答案:B

答案解析:本考点新大纲已删除。营业税的税基为营业额。但是,建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。纳税人从事建筑、修缮、装饰工程作业,无论与对方如何结算,其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和劳动力的价款。本题中,税基应为4000-1000=3000万元。

10、发包人将在建工程抵押给银行贷款,后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款,则下列关于承包人权利的说法中,正确的是(  )。【多选题】

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程,应按照诉讼时效的规定,在工程竣工之日提出

D.承包人可不申请拍卖,而直接与发包人协商将工程折价

E.承包人因发包人违约所造成的损失,可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:A、C、D

答案解析:错在按照诉讼时效的规定;E项语句粗糙,命题人的本意是考核“违约造成损失不具有优先受偿权”。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
安全生产管理预控对策一般包括（ ）三个活动阶段。

A.预警评价
B.组织准备
C.日常监控
D.信息管理
E.事故危机管理
答案：B,C,E
解析：
2020教材P226 / 2019教材P224
预控对策一般包括组织准备、日常监控和事故危机管理三个活动阶段。
吹填工程吹填土质为黏性土时，其本身固结引起的下沉量在吹填原厚度的（）以上。
A. 5% B. 10%
C. 15% D. 20%

答案：D
解析：
某水闸项目经监理单位批准的施工进度网络图如下图所示（单位：天），合同约定：工期提前奖励标准为10000 元/天，逾期违约金标准为10000 元/天。



在施工中发生如下事件：
事件1：基坑开挖后，发现地质情况与业主提供的资料不符，需要进行处理，致使“基坑开挖”工作推迟10 天完成。
事件2：对闸墩浇筑质量进行检查时，发现存在质量问题，需进行返工处理，使得“闸墩浇筑”工作经过60 天才完成任务。
事件3：在进行闸门安装时，施工设备出现了故障后需修理，导致“闸门安装”工作的实际持续时间为17 天。
事件4：由于变更设计，使得“上下游连接段施工”推迟22 天完成。
事件5：为加快进度采取了赶工措施，将“底槛导轨等埋件”工作的时间压缩了8 天。
问题：
（1）指出施工进度计划的计划工期，确定其关键线路。
（2）分别说明事件1～事件4 的责任方以及对计划工期的影响。
（3）综合上述事件，计算该项目的实际工期，应获得多少天的工期补偿？可获得的工期提前的奖励或支付逾期违约金为多少？

答案：
解析：
（1）计划工期为225 天，关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。
（2）事件1 责任方为业主，因“基坑开挖”为关键工作，故影响计划工期10 天。
事件2 责任方为施工单位，因“闸墩浇筑”为关键工作，故影响计划工期5 天。
事件3 责任方为施工单位，因“闸门安装”为关键工作，故影响计划工期2 天。
事件4 责任方为业主，因“上下游连接段施工”为非关键工作，原有总时差25 天，故不影响计划工期。
（3）该项目的实际工期为234 天，应获得10 天的工期补偿，可获得工期提前奖励为10000 元。
通信网中软件设施包括信令、（）、计费等，它们主要是完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。

A.交换
B.控制
C.传输
D.协议
E.管理
答案：B,D,E
解析：
软件组成：信令、协议、控制、管理、计费软件功能：控制、管理、运营、维护（实现智能）

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签