2021年一级建造师《工程法规》每日一练(2021-08-05)

发布时间：2021-08-05

2021年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、关于投标保证金的说法，正确的是（　）。  【单选题】

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

正确答案:A

答案解析:B 错，不得超过招标项目估算价的2%；C 错，应当在第二阶段提出；D 错，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

2、某住宅项目迸行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现投标人少于三个，此时（）。【单选题】

A.应正常开标

B.应重新招标

C.可进行议标

D.可改为邀请招标

正确答案:B

答案解析:《中华人民共和国招标人投标法》第28条规定，投标人少于三个招标人应当依法重新招标，故答案为B。

3、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。根据《民事诉讼法》，该诊断证明属于（）。【单选题】

A.书证

B.鉴定结论

C.证人证言

D.勘验笔录

正确答案:A

答案解析:本题考查的是证据种类的认定。书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。医院的诊断证明是以其思想内容来证明案件事实的，因此是书证。

4、施工单位招聘临时工得最低年龄为（　 ）岁。【单选题】

A.20

B.16

C.18

D.14

正确答案:B

答案解析:《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。

5、建筑企业认为()行为侵犯其合法权益,可以提请行政复议。【单选题】

A.建设单位

B.人民法院

C.所属集团公司

D.行政机关

正确答案:D

答案解析:行政复议是公民、法人或其他组织(作为行政相对人)认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性,该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查,并作出行政复议决定的法律制度。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )人。

A．1

B．1-2

C．1-3

D．1-4

正确答案：C
沟通过程包括()要素。

A.沟通主体.沟通客体.沟通介体.沟通内容和沟通渠道
B.沟通主体.沟通客体.沟通介体.沟通环境和沟通方法
C.沟通主体.沟通客体.沟通介体.沟通内容和沟通方法
D.沟通主体.沟通客体.沟通介体.沟通环境和沟通渠道
答案：D
解析：
2020/2019教材P57
沟通过程包括五个要素 ： 沟通主体 、 沟通客体 、 沟通介体 、 沟通环境和沟通渠道 。
淤泥质海岸一般指泥沙颗粒的中值粒径小于()mm。


A.0．01

B.0．02

C.0．03

D.0．04
答案：C
解析：
本题考核的是海岸带泥沙运动规律。 (1)沙质海岸一般指泥沙颗粒的中值粒径大于0．1MM，颗粒间无粘结力；
(2)粉沙质海岸一般指泥沙颗粒的中值粒径小于等于0.1mm 、大于等于0.03mm ，在水中颗粒间有一定粘结力，干燥后粘结力消失、呈分散状态;海底坡度较平缓，通常小于1/400 ，水下地形无明显起伏状态。
(3)淤泥质海岸一般指泥沙颗粒的中值粒径小于0．03MM，其中的淤泥颗粒之间有粘结力，在海水中呈絮凝状态。
背景
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。
在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日到6月14日该地区的供电全部中断。
问题
(1)承包商的索赔要求成立的条件是什么?
(2)由于光缆异地采购引起的费用增加，承包商经过认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用光缆单价每米提高0．5元人民币的索赔要求。该索赔要求是否可以被批准，为什么?
(3)若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理，如不合理该怎样计算?
(4)由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主提出延长工期26d，成本损失费人民币2万元／d(此费率已经核准)和利润损失费人民币2000元／d的索赔要求，共计索赔款57．2万元。应批准延长工期多少天，索赔款额多少万元?
(5)在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金，为什么?

答案：
解析：
分析与答案 对该案例的求解首先要弄清工程索赔的概念，工程索赔成立的条件，施工进度拖延和费用增加的责任划分与处理原则，特别是在出现共同延误情况下工期延长和费用索赔的处理原则与方法，以及竣工拖期违约损失赔偿金的处理原则与方法。
(1)承包商的索赔要求成立须同时具备如下四个条件：
1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；
2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；
3)造成的费用增加或工期损失不是承包商承担的风险；
4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
(2)因光缆异地采购而提出的索赔不能被批准，原因是：
1)承包商应对自己就招标文件的解释负责；
2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；
3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的光缆质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现将用光缆质量问题，其相关风险应由承包商承担。
(3)不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。
(4)可以批准的延长工期为19d，费用索赔额为30万元人民币。
(5)业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签