2022年一级建造师《项目管理》每日一练(2022-02-14)

发布时间：2022-02-14

2022年一级建造师《项目管理》考试共100题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工,其索赔费按()计算。【单选题】

A.台班费

B.台班折旧费

C.折算租金

D.折算租金乘以规定的降效系数

正确答案:B

答案解析:施工机具使用费。施工机具使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包人责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费

2、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（）。【单选题】

A.负责与承包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系

B.完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求

C.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准

D.对工程的工期和质量向发包人负责

正确答案:C

答案解析:对劳务分包合同条款中规定的劳务分包人的主要义务归纳如下。1.对劳务分包范围内的工程质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。3.自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。4.劳务分包人须服从承包人转发的发包人及工程师的指令。5.除非合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

3、某施工企业组织结构如下图，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（  ）。【单选题】

A.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源

B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主

C.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策

D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主

正确答案:D

答案解析:矩阵组织结构的特点：指令源两个。因为纵向线为实线，故横向和纵向发生矛盾时，以纵向的为主。

4、不属于安全技术交底的内容的是（）。【单选题】

A.相应的安全操作规程和标准

B.发生事故后应及时采用的急救措施

C.针对危险点的具体预防措施

D.参加安全技术交底的相关人员

正确答案:D

答案解析:安全技术交底的内容：（1）本施工项目的施工作业特点和危险点；（2）针对危险点的具体预防措施；（3）应注意的安全事项；（4）相应的安全操作规程和标准；（5）发生事故后应及时采用的避难和急救措施。

5、某施工机械因业主原因造成停工10个台班，每一天安排1个台班。该机械台班费800元/台班，第一类费用580元/台班，折旧费480元/台班，租赁费820元/台班，该机械为租赁设备。则索赔费用（ ）元。【单选题】

A.8000

B.5800

C.8200

D.4800

正确答案:C

答案解析:施工机具窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。所以，索赔费用=820元/台班x10台班=8200元。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（　）。

A、乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B、甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C、甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D、甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
答案：C
解析：
【知识点】对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
（一）
　　背景资料：a、b两家施工企业均具有施工总承包资质。两家企业组成联合体参加一铁路工程的投标，并签订了联合体协议。a企业为联合体牵头单位。中标后，a、b两家企业分别与发包方签订了施工承包合同，并在承包合同中约定a、b两家企业分别就中标工程质量向发包方承担责任。工程开工后，由于工期紧张，a企业将部分工程（含主体工程）交给仅具有劳务承包资质c企业组织施工。b企业将全部工程交给具有施工承包资质的d企业组　　织施工；b企业只收取管理费，并同意d企业组建的工程项目部以b企业名义对外接洽，包括对外签订各类购货合同。工程结算时，一供货商因d企业拖欠货款将b企业诉至法院。b企业认为自己不应成为被诉主体。
　　问题：
　　1．指出发包方和a、b两家企业签订承包合同的违规之处。
　　2．指出a、b两家企业分别将工程交给c、d企业组织施工的违规之处。分别说明理由。
　　3．d企业的供货商是否可以起诉b企业？供货商是否可以将d、b企业列为共同被告？为什么？

答案：
解析：
（一）
　　1．（共4分）
　　发包方与两个承包企业未按招标文件对联合体的要求签订一个联合体施工总承包合同，而是与a、b两家企业分别签订两个合同。
　　2．（共12分）
　　（1）a企业的行为属违法分包行为（3分）。理由是：a企业将部分工程（含主体工程）交由不具备相应资质条件的c企业组织施工（3分）。
　　（2）b企业的行为属转包行为（3分）。理由是：b企业承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，未对工程实施组织管理，而是将全部工程交由d企业施工，只收取管理费（3分）。
　　3．（共4分）
　　供货商可以起诉b企业，也可以将d、b企业列为共同被告（2分）。因为b企业应是承包合同主体，d企业是以b企业名义从事工程施工活动（2分）。
港口工程施工实行监理制，监理单位对工程（ ）进行监理。
A.质量 B.安全
C.环保 D.进度
E.文明施工

答案：A,B,D
解析：
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500——2013），关于合同工期的说法，正确的是（ ）。

A：发包人要求合同工程提前竣工的，应承担承包人由此增加的提前竣工费用
B：招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30％
C：招标人压缩的工期天数超过定额工期的20％但不超过30％时，不额外支付赶工费用
D：工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人必须采取加快工程进度的措施
答案：A
解析：
本题考查提前竣工（赶工补偿）的相关知识：
（1）工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用；
（2）工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划，发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签