2020年一级建造师《通讯与广电》每日一练(2020-03-15)

发布时间：2020-03-15

2020年一级建造师《通讯与广电》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、()要求混响时间足够短,通常在0.25~0.4s。【单选题】

A.演播室

B.录音室

C.审听室

D.控制室

正确答案:B

答案解析:

录音控制室应满足以下具体要求：

（1）混响时间足够短，通常在0.25～0. 4s。

（2）声学处理应左右对称。

（3）在监听的位置上应有平直的频率响应。

2、专用网与公用网互通时,必须符合公用网统一的()等相关的技术标准和规定。【多选题】

A.传输质量指标

B.信号方式

C.编号计划

D.电源连接

E.组网方式

正确答案:A、B、C

答案解析:

3、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是（ ）。【单选题】

A.光纤线路衰减系数（ dB/km）及传输长度测试

B.光纤通道总衰减测试

C.光纤后向散射曲线测试

D.偏振模色散PMD测试

正确答案:B

答案解析:

光纤通道总衰减：光纤通道总衰减包括光纤线路自身损耗、光纤接头损耗和两端连接器的插入损耗三部分，测试时应使用稳定的光源和光功率计经过连接器测量，可取光纤通道任一方向的总衰减。

4、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行（ ），原则上应统一维护。【单选题】

A.国家、行业通信工程建设强制性标准

B.国家、行业通信工程建设标准

C.通信工程建设地方规定

D.通信工程建设地方标准

正确答案:A

答案解析:民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行国家、行业通信工程建设强制性标准，原则上应统一维护。

5、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，做出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起（ ）日内向人民法院提出。【单选题】

A.100

B.120

C.150

D.180

正确答案:D

答案解析:对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，做出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行。申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起180日内向人民法院提出。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

膨胀土路堑的施工要求包括()。

A.开挖施工宜安排在雨季
B.设计有边坡支挡和防护的应随开挖进度及时砌筑
C.当砌筑不能紧跟开挖时，开挖的边坡应暂留不小于0．5m厚度的保护层
D.路堑开挖区域禁止一切水的流入，对于降雨流入的水要及时排出
E.快速施工、及时封闭、分段完成

答案：B,C,D,E

解析：

---

（） 适用于软质毡、 板、 管壳， 硬质、 半硬质板等各类绝热材料制品。

A． 捆扎法
B． 粘贴法
C． 浇注法
D． 充填法

答案：A

解析：

本题考查的是设备及管道绝热工程的施工方法。捆扎法是把绝热材料制品敷于设备及管道表面，再用捆扎材料将其扎紧、定位的方法。适用于软质毡、板、管壳，硬质、半硬质板等各类绝热材料制品。

---

背景材料：某施工单位乙方与建设单位甲方签订了某工程施工总承包合同，合同约定，工期600 天，工期每提前或拖后1 天奖励或者罚款1 万元；经甲方同意乙方将电梯和设备安装工程分包给具备资质的专业承包单位丙方，分包合同约定：分包工程进度必须满足施工进度总计划，施工进度奖惩约定与总承包合同的工期奖惩相同。
乙方按时提交了施工网络计划，并得到批准。



施工过程中发生了以下事件：
事件1：7 月25 日至26 日基础工程施工时，由于特为暴雨引起洪水突发，导致现场无法施工，基础工程专业队30 名工人窝工，天气好转后：27 日该专业队全员进行现场清理，所用机械持续闲置3 个台班（台班费：800/台班），28 日乙方安排基础作业队和机械修复被洪水冲坏的部分基础12m3(综合单价：480 元/m3)。
事件2：8 月7 日至10 日主体结构施工时。”乙方租货的大模板未能及时进场，随后的8 月9 日至12日，工程所在地区供电中断）造成40 名工人持续窝工6 天，所用机械持续闲置6 个台班（台班费：900 元/台班）
事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包队伍人员未能及时进场，造成施工时间延长8 天。
事件4：设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成丙方12 名工人窝工3 天，租赁的施工机械闲置3 天（租货费600 元/天），设备安装工程完工时间拖延3 天。
事件5：因甲方对室外装修设计的效果不满意，要求设计单位修改设计，致使图纸交付拖延，使室外装修作业推迟开工10 天，窝工50 个工日，租赁的施工机械闲置10 天（租赁费700 元/天）。
事件6：应甲方要求，乙方在室内装修施工中，来取了加快施工的技术组织措施，便室内装修施工时间缩短了10 天，技术组织措施直接费8 万元。
其余各项工作未出现导致作业时间和费用增加的情况。
问题：
1.从工期控制的角度看。该工程中的哪些工作是主要控制对象？
2.乙方可否就上述修项事件向甲方提出工期和（或）费用索赔？请简要说明理由。
3.丙方因制冷机组换货导致工人窝工和租赁设备闲置费用损失应由谁给于补偿？
4.工期索赔多少天？实际工期为多少天？工期将（罚）款是多少？
5.假设工程所在地人工费标准为50 元/工日，窝工人工费补偿标准为30 元/工日：机械闲置补偿标准为正常台班费的60%：承包商得到的费用索赔的多少钱？

答案：

解析：

1.关键工作包括：基础工程.主体结构.二次结构.设备安装.室内装修。

2.事件1：可以提出工期和费用索赔：因为洪水突发属于不可抗力，场地清理.修复基础。的费用和延误的工期应由甲方承担，但不可抗力发生期间的人员窝工和机械窝工是乙方应承担的责任事件。
事件2：可以提出工期和费用索赔：因为供电中断是甲方应承担的风险，并且主体结构工程为关键工作。
事件3：不可以提出工期和费用索赔：因为劳务分包队伍人员未能及时进场是乙方应承担的责任事件。
事件4：可以提出工期和费用索赔，因为甲方购买设备出现质量问题是甲方应承担的责任事件，并且设备安装为关键工作。
事件5：可以提出费用索赔，但不可以提出工期索赔，因为设计变更是甲方应承担的责任事件，但该工作的总时差为50 天，推迟开工10 天没有超过该工作的总时差。
事件6：可以提出费用素赔，因为甲方要求赶工是甲方应承担的责任事件，并且如果工期提前，甲方还应支付工期提前奖。

3.丙方的费用损失应由乙方给于补偿。

4.：（1）工期索赔：事件1 索赔工期4 天
事件2 索赔工期2 天
事件4 索赔工期3 天
合计索赔工期：4+2+3=9 天
（2）实际工期：经计算关键线路为原关键线路600+4+6+3-10=603 天
（3）工期提前奖：（600+9-603）*1=6 万元

5.事件1:人工费：30*50=1500 元
机械费：1*800*60%=480 元
工程增加费：12*480=5760 元
小计：1500+480+5760=7740 元
事件2：人工费：40*2*30=2400 元
机械费：2*900*60%=1080 元
小计： 2400+1080=3480 元
事件3：0 元
事件4:12*3*30+3*600=2880 元
事件5：50*30+10*700=8500 元
事件6：80000 元
合计：7740+3480+2880+8500+80000=102600 元

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。