河南监理工程师目标控制这一科目是下午考吗？

发布时间：2021-03-09

河南监理工程师目标控制这一科目是下午考吗？

最佳答案

是的，监理工程师《目标控制》科目是下午考试，具体考试时间为下午14点至17点。监理工程师考试共有《合同管理》、《基本理论和相关法规》、《目标控制》和《监理案例分析》四科。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
【问题】2、B合同段工期延误由谁负责,B合同段是否可以获得延期或索赔,为什么?

答案：
解析：
2、B合同段工期延误不是该承包商原因造成的,可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供,延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以,B合同可以要求索赔。
根据《合同法》，施工企业可单方解除合同的情形有()。

A.建设单位违约致使合同目的不能实现
B.建设单位交付的施工图设计文件深度不足
C.地震导致合同无法履行
D.建设单位迟延3日给付预付款
E.建设单位提供的地质资料不准确
答案：A,C
解析：
考点:《合同法》相关内容。当事人可以解除合同的情形包括：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
答案：D
解析：
知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由法人承担。2020版教材P7。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签