行政管理专业可以报考一级建造师吗

发布时间：2021-12-01

行政管理专业可以报考一级建造师吗

最佳答案

一级建造师报考条件明确规定必须是工程类或工程经济类专业才可以报名，行政管理专业不属于这一大类，所以不可以报考。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（ ）。

A.单位负责人接到报告后，应当于 2 小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告
答案：C
解析：
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，施工现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。
在FIDIC合同中，合同双方采用争端裁决委员会方式解决争议，其优点不包括（ ）。

A.实行一裁终局制
B.费用较低
C.裁决委员有较高的业务素质和实践经验
D.周期短，可以及时解决争议
答案：A
解析：
2020教材P341 / 2019教材P337
。采用DAB方式解决争端的优点在于：（1）DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题；（2）DAB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验；（3）周期短，可以及时解决争议；（4）DAB的费用较低；（5）DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受；（6）由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。
背景资料：
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。


工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，
实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
问题：
1.根据第4周末的检查结果，逐项分析B、C三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间？为什么？
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔？为什么？可以获得的索赔费用是多少？
4.事件3中C工作发生的费用如何结算？
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元？

答案：
解析：
1.1）B工作拖后1周，不影响工期，因B工作总时差为1周。
2）C工作拖后1周，不影响工期，因C工作总时差为3周。
3）D工作拖后2周，影响工期2周，因D工作总时差为0（D工作为关键工作）。
2.批准顺延工期2周。理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位原因。
3.1）事件2不能索赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。2）事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。
3）可获得的费用为4台班×100元/台班＋1200元=1600元。
4.不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。
5.施工单位可以得到的结算款为：
A工作：840m3×300元/m3=252000元
B工作：1200m3×25%×320元/m3=96000元
D工作：4台班×100元/台班＋1200元=1600元
小计：252000元＋96000元＋1600元=349600元

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签