云南二级建造师考试题目都哪几类？

发布时间：2021-03-03

云南二级建造师考试题目都哪几类？

最佳答案

二级建造师考试题型中《建设工程施工管理 》科目的题型全部为客观题，即单选题和多选题组成。单选70个，多选25个。单选每个1分，多选每个2分，共120分。
二级建造师考试题型中《建设工程法规及相关知识》科目的题型全部为客观题，即单选题和多选题组成。单选60个，多选20个。单选每个1分，多选每个2分，共100分。
二级建造师考试题型中《业工程管理与实务》科目的题型分为主观题和客观题，即单选题、多选题和案例分析题。单选20个，多选10个，案例分析4个(其中案例分析题80分)，单选每个1分，多选每个2分，实务案例每个20分，共120分。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是()。


A.预测估计完成项目所需的总费用

B.分析比较结果以确定偏差的严重性和原因

C.采取适当措施纠偏

D.检查纠偏措施的执行情况
答案：B
解析：
在施工成本控制中，分析这一步是施工成本控制工作的核心，其主要目的在于找出产生偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。
【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，



在施工中发生了以下事件：
事件1：由业主采购的GIS开关设备提前进场，施工单位参加开箱清点，并增加保管费6000元；
事件2：在工作B安装过程中，施工单位因人员与安装设备调配问题，使工作B延长了5天，发生费用2万元；
事件3：在工作G安装中，由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配，施工单位为调整内外线路，使工作G延误10天，发生费用4万元；事件4：在对工作完成后的验收检验时，发现设备接线位置有误，经检查，是由于电气接线图中接线位置标注错误所致，施工单位进行返工，使工作I延误10天，发生费用3万元。以上事件发生后，施工单位及时向业主提出了索赔。
【问题】
1.该安装调试计划工期为多少？哪些工作为关键工作？
2.如何处理上述各项事件的索赔要求？
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿？
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致，产生合同争议，可以通过什么方式处理和解决？

答案：
解析：
1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。

2.索赔要求的处理是：
对于事件1：因业主将设备提前进场，所以增加的保管费用由业主承担，补偿费用6000元。
对于事件2：施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长，属于施工单位的责任，不予赔偿。
对于事件3：业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任，造成的工期延长和费用增加应予补偿，补偿额4万元，补偿工期10天。
对于事件4：电气接线图中标注错误，属于业主责任，费用和工期应予以补偿，补偿额3万元，补偿工期10天。

3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元＋4万元＋3万元＝7.6万元。工期补偿为10天＋10天＝20天。

4.解决方式：请第三方调解；按合同约定的仲裁条款申请仲裁；向有管辖权的法院诉讼。

水泥混凝土路面所用水泥的出厂期不得超过( )个月。

A.3
B.4
C.5
D.6
答案：A
解析：
2020版教材P260
水泥出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，合格后方能使用。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签