吉林省2020年一建报考条件要求有哪些？

发布时间：2020-01-18

下面这些就是根据以往的一些经验了解到的一些关于一级建造师报考条件中一些学历的要求，还有不懂的小伙伴可以来看看哦！51题库考试学习网已经把一级建造师的考试时间和报考条件的要求已经带给各位小伙伴了，谢谢大家的关注！

现在是新的一年大家的关注点又放到了2020年的一级建造师的报考条件上面，根据人社部发布的关于2020年专业技术人员职业资格考试计划，今年的一级建造师考试时间确定在9月19日和20日。

2020年的一建考试已经是确认了的了，大家现在就跟着51题库考试学习网一起来了解一下在2020年一级建造师的报考条件都有些什么吧！

二、下面这些就是关于报考一级建造师的条件啦！

（1）取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年;

（2）取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年;

（3）取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年;

（4）取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年;

（5）取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。

至于工作的年限，是指报名人员在取得规定学历前后工作时间的总和，其截止日期为当年年底。工作年限一共包括了两个要求，第一是工作时间满足要求，第二个就是从事建设工程项目施工管理工作的时间满足要求。

三、还有就是关于2020年的报名时间（参考）

51题库考试学习网据往年的经验，一级建造师考试报名时间一般都是在当年6月至7月，采取统一在中国人事考试网报名的方式。大家一定要在规定的时间内及时的去注册信息报名，不因为错过了时间而前功尽弃了哦！

还有一个要注意的地方，一建的考试报名入口都是在中国人事考试网，但是，各位小伙伴要注意一个情况就是不同省市的报名时间、缴费时间和资格审核时间是不一样的，你自己要时刻的关注相关人事网的信息，当然啦也可以关注51题库考试学习网，51题库考试学习网会在第一时间给大家更新。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
关于电信设施建设要求，下列说法正确的是( )

A.优先利用公共建筑附建基站
B.充分利用民用建筑附建基站
C.电信设施的空余资源可以出租、出售或资源互换
D.应尽量通过技术改造、扩建等提高资源利用率
E.地下综合管廊规划时，应同步考虑电信设施建设需要
答案：A,C,D,E
解析：
要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。

A. 撤销案件
B. 中止审理
C. 终结审理
D. 缺席审判

答案：D
解析：
2007年建设工程法规真题第59题

《民事诉讼法》规定，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

综上所述，本题正确答案为D。
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后 一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表, 并经业主同意；在计划执行过程中， 出现了下列一些情况：
(1) 因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天， H延误3天。
(2) 因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延 误1天。
(3) 因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4) 因场外停电，使N延误1天。
(5) 安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表



【问题】
1. 为A单位项目部绘制双代号网络计划图。
2. 找出关键线路？工期多少天？
3. 施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿？共补偿工期多少天？
4. 该工程的实际工期为多少天？

答案：
解析：
1. 绘制双代号网络计划图如下：

2. 关键性线路为A-E-L-N 。工期为80 天。
3. （1 ) 业主不能及时供应设备，是业主的责任，因为只有E 工作在关键线路上，B、H 不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差。所以可以补偿工期2 天。
（2）因机械发生故障检修是施工单位责任，不能索赔。
（3 ) 因土建设备基础部分重捣，是业主的责任，但C 工作不在关键线路上，且延误3 天没有超过总时差， 因此不能提工期补偿要求。
（4）因停电是业主应承担的风险责任，且N 工作在关键线路上，所以可以补偿工期1 天。
（5）采取加快施工的技术措施是施工单位的责任（因为保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励），不能索赔。
综上：共补偿工期：2+1=3 天。
4.关键线路因F 增加2 天、M 增加1 天、L 减少4 天而改变为A-D-F-M 。
实际工期为：22+16+(19+2)+(22+1) ＝82 天。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签