2020年一建考试时间是如何安排的?

发布时间:2020-02-06


一级建造师考试有着很高的热度,很多人对这门考试非常的重视,其中一级建造师的考试时间也是大家很关心的一个问题,下文51题库考试学习网就对于一建考试的考试时间安排给大家解答一下吧,希望对大家有帮助,请大家仔细认真的阅读,看完后也可以分享给身边有需要的人。

相信曾经考过一级建造师考试的考生都知道一级建造师考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,参加全部4个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目;另外符合免试条件,参加2个科目(建设工程法规及相关知识和专业工程管理与实务)考试的人员必须在一个考试年度内通过应试科目为合格。不然需要重新报考。一级建造师考试时间安排如下:

916

上午:900-1100 建设工程经济

下午:200-500 建设工程法规及相关知识

917

上午:900-1200 建设工程项目管理

下午:200-600 专业工程管理与实务(10个专业

其中《专业工程管理与实务》分为建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程10个专业,要求报考人员可根据各自从事的工作选择其中一个专业科目即可。

一级建造师免考条件如下:

报考的考生在2003年前取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,并符合下列条件之一的人员,可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2个科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试就可以了。

(1)受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务;

(2)具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满 20年。

一级建造师增报专业条件如下:

已经取得一级建造师资格证书的人员,可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业进行报考。

一级建造师考试时需要注意的方面:

(1)参加考试的考生应携带黑色墨水笔(用于主观题作答,为保证扫描质量,不得使用其它颜色的钢笔、签字笔以及铅笔、圆珠笔,大家要注意这一点。)2B铅笔及橡皮,无声无文本编辑功能的计算器。考生进入考场不得携带电子记事本,移动电话(手机)等通讯设备,已带入考场的要切断电源,根据考场规定将其与考试相关的资料、物品一同存放在指定的位置,不得带至座位。考场备有草稿纸供考生使用,考后收回,不能带出考场。

(2)一级建造师考试各科目考试均采用闭卷形式。考试开始5分钟后,考生不得入场;考试开始120分钟后考生方可交卷离场。考生退场后不得再次进入考场。建议考生在打印准考证后,应根据所在考点交通状况合理安排好出行时间,尽量选择公共交通工具,以免错过了考试的时间。

最后祝大家考试顺利,一次性通过考试。51题库考试学习网会一直陪伴在大家的身边。想要获取更多有关一级建造师考试的信息,大家可以在51题库考试学习网上找到。


下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题,供大家学习参考。

背景资料
某港池开挖、吹填造陆工程,开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石,
各层的开挖单价分别为18 元/m3、46 元/m3、250 元/m3(含炸礁、清渣等)。分别采用1250m3/h
绞吸式挖泥船、8m3/h 抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄,不能分区施工。合
同舰定:在筑好抛石围堰后吹填中细砂,围堰石料由业主供料。该工程于2002 年6 月28 日
开工,合同工期180d,工程施工中,发生了如下事项:
(1)抛筑围堰时,附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工,导致停工28d(2002 年7 月
1 日~7 月28 日);
(2)抛筑围堰时,业主供料延误7d(2002 年7 月30 日~8 月5 日);
(3)开挖中细砂时,由于用船紧张,挖泥船进场推迟,为赶回工期,经监理同意,施工
单位换用功率更大的1450m3/h 绞吸式挖泥船进场,因此增加调遣费25 万元,但仍使工期延
误10d;
(4)在用8m3/h 抓斗式挖泥船开挖黏土时,发现实际土质标高与设计不符,实际岩面标
高浅于设计岩面标高,经监理确认,岩石开挖工程量增加了1.5 万m3,应业主、监理要求,施工单位增加炸礁设备进场,保证了该阶段工期,因此增加了调遣费62 万元。
问题
施工单位从上述事项中哪些可获得工期补偿?哪些不能获得索赔?并说明理由。

答案:
解析:
(1)村民阻挠施工导致停工28d 属业主责任,可索赔工期;
(2)业主供料不及时,延误工期7d,合同规定属业主责任,可索赔工期;
(3)施工单位因为用船紧张,挖泥船进场推迟,换用大功率船,尽管经监理同意,但由
于是施工单位自己的原因,所延误的10d 工期不能获得索赔。
依题意28d 与7d 不重复,可获得的工期索赔总计为28+7=35d。

关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。2018真题

A、首席仲裁员应当由仲裁委员会指定
B、当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员
C、当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定
D、仲裁庭应当由3名仲裁员组成
答案:C
解析:
本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项A、B错误,当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员,首席仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员;选项C正确,当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定;选项D错误,仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。

编制按( )的施工成本计划,通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。

A.投资组织

B.时间进度

C.子项目

D.工程进度

正确答案:D

施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的,将自( )责强制执行。(2013)

A.公安机关
B.作出决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门
答案:B
解析:
当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的,自作出决定的公安机关消防机构强制执行。
2

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。