一文带你了解二级建造师增项报考！

发布时间：2019-01-09

不少小伙伴在拿下二级建造师证书后，想要继续增项，那么二级建造师如何进行增项呢？我们一起看看吧——


什么是增项考试？


二级建造师报考专业有六个，即：水利水电工程、建筑工程、市政工程、机电工程、公路工程、矿业工程；以上六个专业，考生一次只能选择一个专业进行报考；

如果专业课程和综合课程都通过，并且最终取得了某个专业的二级建造师注册执业资格，那么可以再选择一个专业进行报考，这就称之为增项考试。


增项考试几科？


增项考试不用考《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》，只需考增项考试所报专业的实务科目。


增项报名条件要求哪些？


参加增项考试的唯一前提条件：已经取得某个专业建造师执业资格。

成绩当年有效。


报名需要什么材料？


1.考试报名表，需要加盖所在单位公章；

2.本人身份证原件和复印件；

3.本人证件照；

4.已经取得的二级建造师执业资格证书复印件和原件。


增项考试需要审核么？


根据要求，增项考生一律列为新考生，仍需要现场审核；

审核材料：

身份证、二级建造师注册证书或二级建造师执业证书。

地区不同，所需提供材料不同，以当地考务公告为准。


可以增项几个专业？


对于可以增项几个专业，目前并没有该项限制，应当以具体考务通知为准。


需要注意的事项？


1.已取得的二级建造师增项证书，必须和主项证书注册在一家单位，不能分开；

2.所谓增项，是针对同一级别。比如已经取得公路专业二级建造师资格，还想报考水利专业二级建造师考试，这属于增项，不可以直接跨一级。

总之，参加增项考试，只有一个前提条件，就是已经取得某个专业建造师执业资格。


以上就是关于二级建造师增项的相关信息，小伙伴们在取得二级建造师证书后，要根据自身的需求和专业方向来决定哦！

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，有关行政监督部门责令限期改正，可以处项目合同金额（）的罚款。

A.3‰～5‰
B.5‰～10‰
C.5‰～15‰
D.10‰～15‰
答案：B
解析：
2019版教材P88页
《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款。
（2015年） 根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任， 拒不承担的，由（ ）依法强制执行。

A.人民法院
B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门
答案：A
解析：
本题考查施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任，《安全生产法》规定， 生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者 其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。
A安装公司中标承建某制药厂生产线设备的安装，双方签订了承包合同，其中包括设备采购和运输由建设单位负责，安装标准执行设备制造商的技术标准，合同约定工期6个月，定于8月1日开工。生产线的土建工程由B公司承包。
开工后发生如下事件：
事件一，生产线的全部设备由国外引进，在运输过程中，遇到台风，延迟了3天到达施工现场。因已开工，A公司提出了费用和工期索赔。
事件二，A公司在设备验收中，发现土建设备基础和设计图纸不符，因设备基础返工，造成了人员窝工及工期延误，A公司向B公司提出费用和工期索赔。
事件三，施工过程中，A公司按照我国同规模、同类型产品的技术标准进行施工，遭到监理公司制止，重新找平找正多花费用2万元，延误工期2天，遂向建设单位进行费用和工期索赔。
事件四，施工过程中，建设单位要求提前一个月竣工，要求A公司赶工，A公司增加人员和装备，昼夜施工，实现了建设单位提出的提前一个月的工期目标，建设单位奖励A公司50万元，竣工结算时，A公司提出60万元赶工费的索赔，建设单位以已奖励A公司50万元为由，只答应再补10万元。
问题：
1．根据事件一的描述，分析A公司的索赔结果。
2．事件二中，A公司向B公司索赔是否合理？说明理由。
3．说明监理公司制止A公司施工的理由，并分析A公司因返工索赔的结果。
4．事件四中，建设单位的做法是否正确，说明理由。

答案：
解析：
1．分析事件发生的原因,判断A公司的索赔结果,费用索赔不成立,工期索赔成立。理由是台风是不可抗力的自然灾害,合同法规定费用不予补偿,工期可顺延。
2．分析A、B两个公司是否存在直接的经济关系,从而确定索赔是否合理。A公司向B公司直接提出索赔不合理。理由是,A公司和B公司没有合同关系。A公司可向建设单位进行费用和工期索赔。然后由建设单位再向B公司进行同样的索赔。
3．从合同内容和合同管理分析,监理公司制止的理由是因A公司未执行合同规定的技术标准。返工原因是因为A公司自己未执行合同规定的技术标准造成的,故费用和工期索赔均不成立。
4．从合同管理的规定及索赔条件分析,事件四中,建设单位的做法不对。
理由：
(1)因是建设单位要求A公司赶工,A公司提出费用索赔是合理的。
(2)奖励A公司的50万元与赶工产生的增加费用60万完全是两种性质,前者是对A公司员工的嘉奖,后者是对A公司因赶工所发生费用的认可。若仅用60-50=10万元支付给A公司,仅够A公司赶工成本,实际A公司并未得到任何奖励。这样做显然不妥。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签