2019年辽宁一级造价工程师考试报考条件

发布时间:2019-01-05


一、2019年一级造价工程师报考条件:考四科


凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规,具有良好的业务素质和道德品行,具备下列条件之一者,可以申请参加一级造价工程师职业资格考试:


1、具有工程造价专业大学专科(或高等职业教育)学历,从事工程造价业务工作满5年;


2、具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科(或高等职业教育)学历,从事工程造价业务工作满6年。


3、具有通过工程教育专业评估(认证)的工程管理、工程造价专业大学本科学历或学位,从事工程造价业务工作满4年;


4、具有工学、管理学、经济学门类大学本科学历或学位,从事工程造价业务工作满5年。


5、具有工学、管理学、经济学门类硕士学位或者第二学士学位,从事工程造价业务工作满3年。


6、具有工学、管理学、经济学门类博士学位,从事工程造价业务工作满1年。


7、具有其他专业相应学历或者学位的人员,从事工程造价业务工作年限相应增加1年。


二、一级造价工程师免考基础科目条件:免二科


具有以下条件之一的,参加一级造价工程师考试可免考基础科目:


1、已取得公路工程造价人员资格证书(甲级);


2、已取得水运工程造价工程师资格证书;


3、已取得水利工程造价工程师资格证书。


三、增报专业级别免考基础科目条件:


已取得造价工程师一种专业职业资格证书的人员,报名参加其他科目考试的,可免考基础科目。考试合格后,核发人力资源社会保障部门统一印制的相应专业考试合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。


下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题,供大家学习参考。

某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响,导致X工作延误10天,Y工作延误15天,该气候条件未对其他工作造成影响,若Y工作的自由时差为20天,则承包人可以向发包人索赔的工期是()天。

A、10
B、15
C、25
D、35
答案:A
解析:
2020版教材P248
本题考查的是索赔。承包人可以向发包人索赔的工期是关键线路上延误的10天。

根据FIDIC《土木工程施工合同条件》关于争端裁决委员会(DAB)及其解决争端的说法,正确的有( )。

A.DAB 由1 人或3 人组成
B.DAB 在收到书面报告后84 天内裁决争端且不需说明理由
C.合同一方对DAB 裁决不满时,应在收到裁决后14 天内发出表示不满的通知
D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB 裁决之前应当执行DAB 裁决
E.合同双方没有发出表示不满DAB 裁决的通知的,DAB 裁决对双方有约束力
答案:A,D,E
解析:
考点:施工组织设计的编制原则:在 FIDIC《土木工程施工合同条件》实施过程中,争端的解决方式有裁决、友好协商、仲裁等。(1)裁决。FIDIC《土木工程施工合同条件》规定,争端应提交争端裁决委员会(DAB)裁决。1)DAB 的委任。DAB 是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAB 由 1 人或 3 人组成,如果投标书附录中没有注明成员的数目,且合同双方没有其他协议,则 DAB 应包含 3 名成员。若DAB 成员为 3 人,则由合同双方各提名一位成员供对方认可,双方共同确定第三位成员作为主席。合同双方应当共同商定对 DAB 成员的支付条件,并由双方各支付酬金的一半。
任何成员的委任只有在合同双方同意的情况下才能终止,业主或承包商各自的行动将不能终止此类委任。
2)DAB 对争端的裁决。如果在合同双方之间产生起因于合同或实施过程或与之相关的任何争端(任何种类),包括对(咨询)工程师的任何证书的签发、决定、指示、意见或估价的任何争端,任何一方可以将此类争端事宜以书面形式提交 DAB,供其裁定,并将副本送交另一方和(咨询)工程师。
DAB 在收到书面报告后 84 天内对争端作出裁决,并说明理由。如果合同一方对 DAB 的裁决不满,则应在收到裁决后的 28 天内向合同对方发出表示不满的通知,并说明理由,表明准备提请仲裁。如果 DAB 未在 84 天内对争端作出裁决,则双方中的任何一方均有权在 84 天期满后的 28 天内向对方发出要求仲裁的通知。如果双方接受 DAB 的裁决,或者没有按规定发出表示不满的通知,则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。
DAB 的裁决作出后,在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前,双方应当执行该裁决。

根据我国规行工程造价构成,设备购置费包括的费用有( )。
A.达到固定资产标准的各种设备
B.未达到固定资产标准的设备
C.达到固定资产标准的工具、器具
D.未达到固定资产标准的工具、器具
E.非标准设备的设计费

答案:A,C,E
解析:
:设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产 或进口设备、工具、器具的购置费用。见教材第一章第二节P3~4。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。