2020年监理工程师什么时候报名？报名入口？

发布时间：2019-12-31

新的一年来了，不少人准备报考2020年监理工程师考试。那么，2020年监理工程师什么时候报名呢？考试科目有哪些呢？考试安排是怎么样的？等等不清楚的小伙伴，现在赶紧跟着51题库考试学习网一起来看看吧！
 2020年监理工程师报名时间暂未公布，考试时间已确定为9月5日-6日。根据往年报名情况，一般报名在考试前3个月进行，因此，预计2020年监理工程师报名时间为6月份。监理工程师报名入口为中国人事考试网。
2020年监理工程师考试科目和题型题量暂未发布，大家可先参考2019年内容！
详情如下：
《建设工程合同管理》：单选题：50道，1分/道；多选题30道，2分/道；总分110分。
《建设工程质量、投资、进度控制》：单选题80道，1分/道；多选题40道，2分/道；总分160分。
《建设工程监理基本理论与相关法规》：单选题50道，1分/道；多选题30道，2分/道；总分110分。
《建设工程监理案例分析》：案例题6道，20分/道；总分120分。
2020年监理工程师考试报名流程：
（一）网上报名浏览器选择考生须使用标准的IE6或IE8浏览器。
（二）网上报名入口
（三）网上填写报考申请表
1、选择考区：考生按属地原则报名。省、中直驻市单位的考生选择“省(中)直考区”，各市(州)考生按所在市(州)选择相应考区，省直管县(市)仍按原渠道报名。
2、选择考试：考生应对照考试报名文件，按要求选择考试类别、级别、科目。
3、填报信息：填报信息由考生本人负责，考生应如实、准确填报考试信息。考生错报姓名、身份证号、考试类别、级别、科目等考试相关信息，责任自负。
4、上传照片：考生须上传近期6个月内正面免冠证件数码彩色照片。上传前，必须使用网上报名流程中提供的“照片处理工具”将照片处理成宽120×高160像素，以保证格式的正确。5、打印报名表：考生确认报考信息准确无误后，可在网上自行打印《资格考试报名表》，打印报名表前考生可以更改本人报考信息，打印后不得更改报考信息。
凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加监理工程师职业资格考试：
(一)具有工程管理、土木工程、交通运输、水利大类专业大学专科学历(或高等职业教育)，从事工程监理业务工作满5年;
(二)具有土木类、建筑类、交通运输类、水利类、管理科学与工程类专业大学本科学历或学位，从事工程监理业务工作满4年;
(三)具有建筑学、土木工程、交通运输工程、水利工程、管理科学与工程一级学科硕士学位或专业学位，从事工程监理业务工作满3年;
(四)具有建筑学、土木工程、交通运输工程、水利工程、管理科学与工程一级学科博士学位，从事工程监理业务工作满1年;
(五)具有工学、管理学门类其他学科专业相应学历或者学位的人员，从事工程监理业务工作年限相应增加1年。在北京、上海等试点地区申请参加监理工程师职业资格考试，应当具有大学本科及以上学历或学位。
以上就是51题库考试学习网为大家分享的所有内容，关注51题库考试学习网，带你了解更多的考试资讯！

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

关于大体积混凝土施工的说法，正确的是（ ）

A.大体积混凝土的温度控制宜按照“内保外降”的原则
B.宜掺用可降低混凝土晚期水化热的外加剂和掺合料
C.浇筑宜在气温较低时进行，但入模温度不应高于5℃
D.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

答案：D

解析：

本题考查的是混凝土工程施工。选项A，大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则；选 项B，宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料；选项C，浇筑宜在气温较低时进行，但入模温度不应低于 5℃

---

某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示（时间：月），各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策；②调配进度控制监理人员。
事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。
事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。
<1> 、指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。
<2> 、指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。
<3> 、针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。
<4> 、根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少？对总工期是否有影响？
<5> 、事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。

答案：

解析：

1.关键路线有2条：B→E→H→I→K→P，A→C→H→I→K→P。
工作F的总时差为1个月，自由时差为0。
工作M的总时差为4个月，自由时差为0。
2.不妥之处：指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。
理由：不能将调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。
3.（1）不应批准工程延期。理由：工作D暂停施工1个月，不影响总工期。
（2）应批准费用补偿8+15=23（万元）。理由：未能及时提供施工图纸属建设单位（非施工单位）责任。
4.（1）工作J实际进度拖后1个月，不影响总工期。
（2）工作M实际进度提前2个月，不影响总工期。
5.（1）应批准工程延期1个月。理由：强台风影响为不可抗力（非施工单位原因）；工作G实际进度拖后2个月，不影响总工期；工作H为关键工作（总时差为0），实际进度拖后1个月，影响工期1个月。
（2）项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

---

能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（　）。

A.合同当事人违约
B.气侯条件
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.物价正常波动

答案：A,C,D

解析：

知识点:合同法律关系。能够引起合同法律关系的产生、变更与灭失的包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项CD行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。2020版教材P9。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。